原告：__________________
被告：__________________
訴訟請求：
請求人民法院依法判決：
1、解除原、被告簽訂的《住宅室內裝飾裝修工程施工合同》；
2、被告退還原告已付裝修款__________元人民幣，被告的經營者以個人財產對_____萬元承擔責任；
3、被告承擔本案訴訟費。
事實及理由
__________年_____月_____日原、被告簽訂住宅室內裝飾裝修工程施工合同》，約定被告對原告__________房屋進行室內裝修，工程日期為_____月_____日至_____月_____日，簽訂合同當日原告支付了_____元裝修款。
__________年_____月中旬，被告停工，導致房屋裝修無進展。原告多次催被告動工，被告承諾開始裝修，並與原告在_____月_____日簽訂《關於住宅室內裝飾裝修工程施工合同的補充協議》，約定_____月_____日還未完工交付的，被告應無條件全額退還合同價款並將房屋鑰匙交給原告。
被告在簽訂補充協議之後，一直也沒有開始裝修，經多次催促，被告均是停工狀態，現原告根據雙方的約定，根據《中華人民共和國民事訴訟法》的規定，提起訴訟，請求人民法院支持原告訴訟請求。
具狀人：__________________
__________年_____月_____月
原告：王某，男，19XX年XX月XX日出生，現住某市甲區某街道XX組XX號。
被告人：李某，男，19XX年XX月XX日出生，現住某市乙區某街道XX組XX號。
訴訟請求：
1、李某返還王某欠款18000元人民幣；
2、訴訟費XX元由李某承擔。
事實與理由：
20xx年4月1日，李某因經營資金緊張向王某借款18000元用於週轉，寫下借條並約定6個月後一次還清欠款，利息按照銀行利息支付。到期後，李某以沒錢為由拒絕歸還。
證據和證據來源，證人姓名和住址：
1、李某所寫欠條一張。
2、見證人劉某，某市甲區某街道司法所長。
原告：陳xx，女，漢族，xx年xx月xx日出生
身份證號碼：xx
住所地：xx
被告：上海xx有限公司
住所地：xx
法定代表人：xx
聯繫地址：xx
聯繫電話：xx
訴訟請求：
一、請求判令被告向原告償還借款本金人民幣70萬元；
二、請求判令被告向原告支付借款利息人民幣16.8萬元（暫計至20xx年12月底，並實際支付至付款之日）；
三、本案訴訟費由被告承擔。
事實和理由：
20xx年12月17日，被告由於經營需要向原告借款人民幣65萬元整，約定月利率為1.5%，為方便結算，雙方同時約定：利息從20xx年1月1日起算，至20xx年12月31日截止，利息結算時間為20xx年春節前，以後以此類推。
原告當日即通過銀行轉賬形式向被告支付人民幣65萬元整，20xx年1月26日（20xx年春節前幾天），被告通過銀行轉賬形式向原告支付20xx月1日至20xx月31日期間的利息117000元；20xx年2月xx日（20xx年春節前幾天），被告通過銀行轉賬形式向原告支付20xx年1月1日至20xx年12月31日期間的`利息67000元，同時，被告以資金週轉困難為由，稱無法及時支付該期間另外5萬元利息，並承諾將該5萬元金額作為借款本金，加之原65萬元借款本金，同時向原告出具合計人民幣70萬元的收據，並約定自20xx月1日起，月利率為2%。
其後，原告因急需用錢，多次與被告協商、發函，要求返還借款及相應利息，但被告都嚴辭拒絕，原告無奈，只好向貴院提起訴訟，貴院於20xx年9月xx日作出判決，以還款期限未到為由，駁回原告的訴請，並同時認定，原告可在還款期限屆滿後通過合法途徑再行主張。
現被告仍拒絕還款，原告只好再行起訴。
原告認為，被告拒絕向原告返還借款本金70萬元，應立即返還，並按約定支付利息168000元【具體算法如下：700000×2%×12=168000元（注：暫計至20xx年12月底，並實際支付至付款之日）】。
在此，原告懇請貴院支持原告的全部訴訟請求。
具狀人：
二〇xx年一月五日
原告楊某欽，男，漢族，19xx年9月6日生，廣西區蒼梧縣人，住址：蒼梧縣龍圩鎮林水村xx小組xx號。
委託代理人夏xx，蒼梧縣法律援助中心律師。
被告楊德某，男，漢族，19xx年8月12日生，廣西區蒼梧縣人，住址：蒼梧縣龍圩鎮政賢一路xx號。
請求事項
1、判令被告立即向原告還清借款叁萬元（￥30000元）及相應利息；
2、利息損失按人民銀行同期貸款利率四倍支付至借款清償日止。
（自20xx年5月9日算至20xx年8月28日的利息為￥22300元）；
3、由被告承擔本案訴訟費。
事實和理由
20xx年5月9日，被告楊德某因資金週轉困難，以私人建房用地許可證作抵押向原告借款叁萬元（￥30000元），並約定月利率按3%計算，借款期限6個月。
被告出具“借條”一份。
借款期限屆滿後，原告多次向被告催討，被告至今拒絕歸還分文。
為維護原告合法權益，特向貴院提起訴訟，望公正判決如請求。
具狀人：
二0xx年八月二十八日
原告：（債權人身份信息）
地址：
被告：（次債務人身份信息）
地址：
第三人：（債務人身份信息）
現住址：
案由：借款合同糾紛代位權訴訟
訴訟請求：
1、請求依法判決被告向原告履行代位清償義務，向原告支付借款本金人民幣xxxxx元和利息xxxxx元。
2、判令被告承擔本案全部訴訟費用。
事實與理由：xxxxxxx（寫明原告享有合法債權，債務人怠於行使債權的情況）
原告認為，原告對第三人的債權合法有據，應受法律保護。
由於第三人怠於行使其對被告的到期債權，已損害了原告的債權實現。
為了充分切實地保護自己的合法權益，原告依據《合同法》第73條之規定，特予提起代位權訴訟，請求人民法院依法裁決。
具狀人：xx
20xx年xx月xx日
原告：____技術有限公司，住所地____市____區。
法定代表人：張____，總經理。
電話：010-________
被告：____有限公司，住所地____市____區。
法定代表人：李____，總經理。
電話：010-________
案由：買賣合同糾紛
訴訟請求：
1、判令被告支付原告貨款152 100元及違約金50 766元（暫計算至____年____月____日），合計202 866元；
2、本案訴訟費由被告承擔。
事實與理由：
____年____月____日至____月____日，原告與被告以傳真的方式簽訂三份《產品購銷合同》，合同均約定原告為被告供應CISCO交換機，貨物總價款為162 100元。雙方約定了交貨地點、驗貨及付款時間，逾期付款應自逾期之日起每日支付合同總額的3%的滯納金。合同簽訂後，原告依約於當日將貨物發出，並由被告簽收。但被告並未依約履行付款義務，僅支付貨款1萬元。經原告多次催促，被告均以帳户無足夠現金為由予以拖延，並於____年____月____日向原告出具《承諾書》一份，其承諾自願按合同條款支付違約金。被告至今尚欠原告貨款162 100元。
為維護原告合法權益，特向貴院提起訴訟，請求人民法院依法支持原告的訴訟請求。
具狀人：____技術有限公司
____年____月____日
原告： ，女，漢族， 年 月 日出生，住址： ，身份證號碼：
被告： ，男，漢族， 年 月 日出生，住址： ，身份證號碼：
訴訟請求
一、請求判令被告返還借款本金 元以及支付逾期利息。
二、本案訴訟費用由被告承擔。
事實和理由
年 月 日，被告因工地投資需要向原告借款 元並出具收條一份。 年 月 日，被告向原告借取車款及現金共 萬元並出具欠條一份。
年 月 日，被告出具借條一份證實前述的兩筆借款，合計 元（含車款），並承諾於 年 月 日還清。
年 月 日，被告又向原告借款人民幣 元，約定於 年 月 日還清，並立下借條一份為證。
約定還款期限屆滿後，原告多次要求被告返還借款，被告均拒絕返還。
為此，特向貴院提出訴訟，請求維護原告合法權益，判令被告返還借款本金 元以及支付逾期利息（其中借款本金 元的計息期限自 年 月 日起，借款本金 元的計息期限自 年 月 日起，均計算至實際清償之日止。利息均按同期人民銀行貸款利率計算。）
具狀人：
年 月 日
蒙田範文網