出賣人(甲方):___________________
身份證號碼:______________________
(房屋共有產權人):________________
身份證號碼:______________________
(房屋共有產權人):________________
身份證號碼:______________________
買受人(乙方):___________________
身份證號碼:______________________
第一條 房屋的基本情況:
甲方房屋座落在______________,位於第____層,共______(套/間),房屋結構為________,建築面積為______平方米,房屋用途為_______。
並附帶_________一間,位於______________,面積為______平方米。
乙方對甲方所要出售的房屋做了充分了解,願意購買該房屋。
第二條 房屋內部設施設備:
包括______________。
第三條 本合同中所述房屋為______________,是______________的家庭(夫妻)共同財產。
原建房售房單位允許轉賣,該房屋沒有產權糾紛,不存在房屋抵押,債權債務,以及其他權利瑕疵。
交易後如有上述未清事項,由甲方承擔,乙方不負任何責任。
第四條 上述房產的交易價格:
成交價格為:人民幣___________元整(大寫:____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
第五條 付款時間與辦法:
甲乙雙方同意以現金付款方式一次性付款,並已在____年____月___日將首付款(定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整交付甲方,付首款付款當天甲方開出收款收條給乙方,並註明收款數額及款項用途。
第二筆房款人民幣________拾________萬元整於_____年____月___日付給甲方,第三筆(尾款)房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整於甲方將本合同所述房屋中的全部户口遷出當日(_____年____月___日)付給甲方。
第六條 房屋交付:
甲方應在交房當日(____年____月____日)將拆遷安置房屋相關的所有手續、餘款、拆遷補償款等一切和該出售房有關的文件及票據交付乙方。
甲方於房屋交付使用時將交易的房產及其附帶_______的鑰匙全部交付給乙方。
第七條 户口遷出:
甲方應在房屋交付(_____年____月___日)前將本合同所述房屋中的全部户口遷出。
第八條 甲方逾期交付房屋及逾期户口遷出的違約責任:
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第六條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約金。
逾期不超過_____天,違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付之日止,每延期一日(遇法定節假日順延),甲方按乙方已支付房價款金額的_____%(大寫數字)向乙方支付違約金,合同繼續履行;逾期超過_____天(大寫數字),則視為甲方不履行本合同,乙方有權按下列第____種約定,追究甲方的違約責任。
1、甲方按乙方累計已付款的_____%(大寫數字)向乙方支付違約金,合同繼續履行,並在本合同第六條約定的實際交付之日起_____天內交付房屋。
2、終止合同,甲方將乙方累計已付款全額還與乙方,按_____%利率付給利息。
甲方如在規定的此房屋户口遷出時間內未將本合同所述房屋中的全部户口遷出,即視為甲方違約,並支付乙方違約金貳仟元整,並應在三十天辦理結束全部户口遷出手續。
第九條 關於產權登記的約定:
本房屋以後若遇到需要辦理房屋產權證,土地證等其它手續,經甲乙雙方協商,按以下第____種約定進行。
1、在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內(______天)向房地產產權登記機關辦理權屬登記過户手續。
如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_____天(大寫數字)(遇法定節假日順延)內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起______天(大寫數字)內將乙方已付款退還給乙方,按_______________利率付給利息,並按已付款的______%(大寫數字)賠償乙方損失。
2、乙方自願在收到甲方的房屋及其手續後,延緩辦理房屋產權證,土地證及其過户手續。
但如乙方有辦理房屋產權證,土地證及其過户手續的需要,向甲方提出書面要求,甲方應該提供一切與之有關的手續及資料(原房屋產權人的產權證及國土證,原房屋產權人結婚證及複印件,原房屋產權人夫妻雙方身份證複印件,其他房屋共有人同意出售的書面意見等),並協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內(______天)向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續,不得用任何方式拒絕阻撓。
如因甲方的過失造成乙方不能在乙方向甲方提出書面要求起_____天(大寫數字)(遇法定節假日順延)內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起______天(大寫數字)內將乙方已付款退還給乙方,按______________利率付給利息,並按已付款的______%(大寫數字)賠償乙方損失。
3、因本房建房售房單位及甲方原因,此房房屋產權證,土地證及其手續尚未辦理,但因甲方及其房屋共有人資金需要,甲方自願將此房賣與乙方。
但在辦理此房房屋產權證,土地證及其手續時,甲方負責在房地產產權登記機關規定的期限內(______天)將此房房屋產權證,土地證產權直接辦理為乙方______(姓名)名下,並在房屋產權證,土地證及其手續辦理完畢後______天內交與乙方,所需費用,由______承擔。
如因甲方原因不能將此房房屋產權證,土地證產權直接辦理為乙方______(姓名)名下,甲方須為乙方辦理房屋產權證,土地證及其過户手續,所須費用由____________承擔。
如甲方故意隱瞞此房屋的原產權所屬人、房屋位置、質量問題,影響乙方的居住及使用時,乙方有權要求退房,一切損失由甲方承擔(是否要註明損失的範圍)。
如因甲方的過失造成乙方不能在房屋產權證,土地證及其手續辦理完畢後______天內取得姓名標註為乙方______(姓名)的房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起______天內將乙方已付款退還給乙方,按______________利率付給利息,並按已付款的______%賠償乙方損失
乙方如在本房屋買賣合同成立後,無論辦理房屋產權證,土地證及其過户手續與否,將此房出租出售,甲方不得以任何方法方式阻撓。
在辦理房屋產權證,土地證及其過户手續時,甲方應該提供一切與之有關的手續及資料(原房屋產權人的產權證及國土證,原房屋產權人結婚證及複印件,原房屋產權人夫妻雙方身份證複印件,其他房屋共有人同意出售的書面意見等),不得用任何方式拒絕阻撓。
第十條 違約責任條款:
1、乙方沒有按照約定的期限內將房款交付給甲方,逾期達到一個月的,甲方有權解除本合同,乙方首付給甲方的房款歸甲方所有,其餘款項退回給乙方。
2、甲方不得擅自解除合同,若甲方擅自解除合同,乙方有權要求甲方繼續履行合同或要求甲方退還乙方已付房款,並有權要求甲方支付按照同期銀行貸款利率計算的利息款,同時有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整給乙方。
3、甲方不根據本合同的約定將房屋和產權證書交付給乙方,視為甲方違約,乙方有權要求甲方交付房屋和產權證書,並有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整。
4、乙方根據本合同第五條的規定向甲方提出辦理產權過户手續,甲方超過_叁拾_天不協助乙方辦理手續,視為甲方違約,乙方有權要求甲方履行合同,並有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元。
5、當房屋因城市規劃再次面臨拆遷安置時,拆遷補償款歸乙方所有。
6、當出現因繼承、贈與或其他涉及房屋產權所有人變化時,新的產權所有人承擔甲方全部責任。
第十一條 本合同主體:
1、甲方是______________共_____人,委託代理人為_________即甲方代表人。
甲方及甲方代表人保證出售本房屋,簽定本合同的時候經本房屋所有房屋共有產權人同意。
2、乙方是______________,代表人是____________。
3、鑑於_________系未成年人,_________、_________系其法定監護人,_________、_________承諾其有權出售該房屋並全權代理_________簽訂本合同,且無其他糾紛,否則由此產生的相關責任由_________、_________自行承擔。
(注:本條適用於甲方安置户中有未成年人時使用。)
第十二條 本合同如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證;但本合同不經過任何法律公證具有同等的法律效力。
本合同在雙方簽字之日(_____年_____月_____日)起生效。
本合同中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。
第十三條 本合同需由甲方,乙方,見證方三方共同簽字後方能生效。
本合同一式_____份,一份_____張。
甲方產權人及甲方委託代理人共持一份,乙方一份,見證方(中間人)______________一份,留存備查。
第十四條 本合同發生爭議的解決方式:
雙方本着友好協商,公平合理的原則簽定本合同,簽定本合同後,雙方應嚴格遵守執行,不得以任何理由反悔。
在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商解決。
協商不成的,雙方同意按以下方式解決糾紛。
1、提交______仲裁委員會仲裁。
2、任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十五條 本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定由甲方,乙方,見證方三方共同協商解決,與本合同同具法律效力。
甲方(簽章):_______________乙方(簽章):______________
身份證號碼:________________身份證號碼:_______________
電話:____________________電話:____________________
見證方(中間人):___________見證方(中間人):___________
身份證號碼:________________身份證號碼:________________
日期:______年_____月_____日日期:______年_____月_____日
合同雙方當事人:
出賣人(甲方):_________(以下簡稱甲方)身份證號碼:________________________
(房屋共有產權人):_________身份證號碼:_____________________________________
以上_______人是本合同中所述房屋的共有產權人。
買受人(乙方):________(以下簡稱乙方)身份證號碼:__________________________
(乙方房屋共有產權人)_________身份證號碼:_________________________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本合同,以資共同信守執行。
第一條、房屋的基本情況
甲方房屋座落在_______市______區________街________號________樓,位於第___層,共_______套,房屋門牌號為___________,房屋結構為________,建築面積為______平方米,房屋用途為_______(提供圖紙、資料);甲方並將與所出賣該房產的相關的土地使用權和公攤權益轉讓給乙方。乙方對甲方所要出售的房屋做了充分了解,願意購買該房屋。
第二條、房屋產權
本合同中所述房屋為________________________的家庭(夫妻)共同財產。房屋沒有產權糾紛,不存在房屋抵押,債權債務,以及其他權利瑕疵。無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、垃圾清運費、入網費、有線電視費等。交易後如有上述未清事項,由甲方承擔,乙方不負任何責任。
第三條、上述房產的交易價格
成交價格為:總價人民幣___________元(大寫:____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
第四條、付款時間與辦法
甲乙雙方同意以銀行卡轉賬付款方式付款,並已在________年____月____日將首付款(定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整交付甲方,首付款付款當時甲方開出收款收條給乙方,並註明收款數額及款項用途。
第二筆房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整於________年____月____日交付房屋給乙方後當日付給甲方,
第三筆(尾款)房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整於甲方將本合同所述房屋中的全部户口遷出並將此房房產證、土地證(如有)過户到乙方的當日付給甲方。
第五條、房屋交付
甲乙雙方在本合同
第四條中明確房屋交付時間,甲方並將此安置房屋相關的所有手續、款項等一切和該項售房有關的文件及票據交付乙方(以各項文件及票據為證明);甲方於房屋交付使用時將交易的房產及其附帶鑰匙全部交付給乙方,至此該項房產及其附帶權益已全屬乙方享有。
乙方如在本房屋買賣合同成立後,無論辦理房屋產權證,土地證及其過户手續與否,將此房出租,甲方不得以任何方法方式阻撓。在辦理房屋產權證,土地證及其過户手續時,甲方應該提供一切與之有關的手續及資料(原房屋產權人的產權證及國土證,原房屋產權人結婚證及複印件,原房屋產權人夫妻雙方身份證複印件,其他房屋共有人同意的書面意見等),不得用任何方式及任何理由拒絕阻撓。
第六條、甲方逾期交付房屋的違約責任
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同
第四條規定的期限將該房屋交給乙方使用,甲方按約定房屋交付之日
第二天起至實際交房時間向乙方支付已支付房價款金額的________%(大寫數字)的違約金,合同繼續履行;逾期超過________天(大寫數字),則視為甲方不履行本合同,乙方有權終止合同,甲方應將乙方累計已付款全額還與乙方,乙方有權要求甲方支付按照同期銀行貸款利率計算的利息款並追究甲方的違約責任。
如甲方故意隱瞞此房屋的原產權所屬人、房屋位置、質量問題,影響乙方的居住及使用時,乙方有權要求退房,一切損失由甲方承擔,並有權要求甲方支付按照同期銀行貸款利率計算的利息款和追究違約責任。
第七條、關於產權登記的約定
由於本房產屬安置房,當產權能登記到甲方後,除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方應在____日內完成登記,否則視為違約。甲方完成登記後應在____日內主動聯繫乙方辦理過户手續。如無法辦理房產手續甲方應向乙方提供相關書面證明材料,如甲方有意隱瞞或單方面反悔要求終止合同,需向乙方賠付全額房款,並有權要求甲方支付按照同期銀行貸款利率計算的利息款和追究違約責任。
如果此項房產在________年____月____日前因國家對此房產的政策原因(依國家下發的政策為準,參考此小區其他同類房產)而使甲方無法取得產權,乙方有權終止合同並要求甲方退已支付款,並要按照同期銀行貸款利率計算已支付款的利息款給乙方,不追究違約責任。
第八條、違約責任條款
1、甲方不得擅自解除合同,若甲方單方解除合同,乙方有權要求甲方繼續履行合同或要求甲方退還乙方已付房款,並有權要求甲方支付按照同期銀行貸款利率計算的利息款和追究違約責任。
2、乙方根據本合同規定向甲方提出辦理產權過户手續,甲方超過________天不協助乙方辦理手續,視為甲方違約,乙方有權要求甲方履行合同。並協商解決過户問題和追究違約責任。
3、本合同約定價款為一口價,日後房屋是否升值貶值與甲方無關不得以任何理由追加房款,否則乙方有權退房並要求退款和追究違約責任。
4、當房屋因____市規劃再次面臨拆遷安置時,拆遷補償款歸乙方所有。
5、當出現因繼承、贈與或其他涉及房屋產權所有人變化時,新的產權所有人承擔甲方全部責任。
6、本合同簽訂後,如一方違反本合同條款,違約方應向對方支付________萬元的違約金。
7、乙方如不能按規定支付房款,每逾期____日,應向甲方支付________元罰金,逾期____日即為違約;
8、甲方如不能按規定交付房產,每逾期____日,應向乙方支付________元罰金,逾期____日即為違約;
9、甲乙雙方故意拖延辦理過户,每逾期____日,應向對方支付________元罰金,逾期____日即為違約;
第九條、本合同主體
1、甲方是_____________________________________共_____人,委託代理人為_________即甲方代表人。甲方及甲方代表人保證出售本房屋,簽定本合同的時候經本房屋所有房屋共有產權人同意。
2、乙方是________________________________,代表人是____________。
第十條、法律效力
本合同不經過任何法律公證,但具有同等的法律效力。本合同在雙方簽字之日(________年____月____日)起生效。本合同中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。
第十一條、合同份數
本合同需由甲方,乙方,見證方三方共同簽字後方能生效。本合同一式_____份,一份_____張。甲方產權人及甲方委託代理人共持一份,乙方一份,見證方(中間人)____________一份,留存備查。
第十二條、本合同發生爭議的解決方式
雙方本着友好協商,公平合理的原則簽定本合同,簽定本合同後,雙方應嚴格遵守執行,不得以任何理由反悔。在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商解決。協商不成的,雙方同意按以下方式解決糾紛。
1、提交________仲裁委員會仲裁。
2、任何一方均可向有管轄權的人民提起訴訟。
第十三條、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定由甲方,乙方,見證方三方共同協商解決,與本合同同具法律效力。
甲方(簽章):__________________________乙方(簽章):________________________
身份證號碼:________________________身份證號碼:________________________
電話:______________________________電話:_________________________________
____日期:________年____月____日日期:________年____月____日
見證方(中間人):______________________身份證號碼:________________________
____日期:________年____月________
見證方(中間人):______________________身份證號碼:________________________
____日期:________年____月________
該
出賣人:_____身份證號碼:_____
買受人:_____身份證號碼:_____
根據《民法典》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本合同,以資共同信守執行。
一、房屋的基本情況:甲方房屋座落在___________,建築面積為______平方米,乙方對甲方所要出售的房屋做了充分了解,願意購買該房屋。
二、甲方保證該房屋沒有產權糾紛,不存在房屋抵押,債權債務,以及其他權利瑕疵。交易後如有上述未清事項,由甲方承擔,乙方不負任何責任。
三、上述房產的交易價格、款項支付方式
1、購房款為人民幣_________元整
2、乙方應當於本合同簽訂之日起向甲方支付人民幣__________元整,餘款_________元應於上述房屋產權過户至乙方名下之日支付甲方。
四、房屋交付甲方應在交房當日將拆遷安置房屋相關的所有手續、餘款、拆遷補償款等一切和該出售房有關的文件及票據交付乙方。甲方於房屋交付使用時將交易的房產及其鑰匙全部交付給乙方。
五、關於產權登記的約定:
1、甲方在上述房屋可辦理房屋產權證、土地證及其過户手續條件成就時,應及時辦理過户手續,乙方應配合將相關的收件交付乙方辦理,關於過户手續產生的税費等相關費用由甲方負責承擔。
2、甲方辦理有關過户手續後,應當提供一切與房屋有關的手續及資料及時積極配合乙方辦理房屋權屬變更手續,不得用任何方式拒絕阻撓。房屋權屬從甲方變更至乙方名下所產生的`税費等相關費用均由乙方自行承擔。如因甲方的原因造成乙方不能在向甲方提出書面要求起_____天內辦理房屋權屬變更手續,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起______天內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的______%賠償乙方損失。
3、乙方如在本房屋買賣合同成立後,無論辦理房屋產權證,土地證及其過户手續與否,將此房出租出售,甲方不得以任何方式阻撓。在辦理房屋產權證,土地證及其過户手續時,甲方應該提供一切與之有關的手續及資料,不得用任何方式拒絕阻撓。
六、甲方逾期交付房屋違約責任:除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第四條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約金。逾期不超過__天,違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付之日止,每延期一日,甲方按乙方已支付房價款金額的__%向乙方支付違約金,合同繼續履行逾期超過__天,則視為甲方不履行本合同,乙方有權終止合同,甲方將乙方累計已付款全額還與乙方,按利率付給利息。如甲方故意隱瞞此房屋的原產權所屬人、房屋位置、質量問題,影響乙方的居住及使用時,乙方有權要求退房,一切損失由甲方承擔。
甲方:_______________乙方:____________________
____年_________月___日_________年_________月___日
原告:榮某,性別,民族,出生日期,住址,公民身份號碼,聯繫電話。
被告:楊某,性別,民族,出生日期,住址,公民身份號碼,聯繫電話。
被告:楊某b,性別,民族,出生日期,住址,公民身份號碼,聯繫電話。
法定代理人:楊某,系楊某b的父親、監護人,性別,民族,出生日期,住址,公民身份號碼,聯繫電話。
被告:楊某c,性別,民族,出生日期,住址,公民身份號碼,聯繫電話。
被告:張某,性別,民族,出生日期,住址,公民身份號碼,聯繫電話。
訴訟請求:
一、確認原告榮某在楊某c、楊某户取得的339.93平方米的回遷安置房屋中享有64.21平方米的安置房屋面積,佔比18.89%。
二、四被告共同支付榮某房屋折價款1084185.85元(64.21㎡*16885元/㎡),榮某不再享有坐落於某地不動產證書號是某號房屋、坐落於某地不動產證書號是某號房屋、坐落於某地不動產證書號是某號房屋的產權份額。
三、被告向原告支付自20__年11月26日至今的租金18450元(每月房租900元,計算一半是450元/月,從20__年11月26日計算至起訴之日,450*41)。
四、分割拆遷安置補償款20萬元。
五、被告返還原告從某電器城購買的空調。
六、本案訴訟費用和其他費用由原告和被告按照各自在楊某c、楊某户拆遷權益中所佔份額承擔。
事實和理由:
原告和被告於20__年3月25日經某法院民事調解書確認離婚。該裁判文書的案號是。本次訴訟請求確認原告在家庭成員共有的拆遷房中享有的份額,兵要求被告支付自20__年11月26日將原告趕出家門以後使用原告房屋份額產生的租金。
楊某c、楊某家庭户共5人,安置面積合計270㎡,已經查詢到的房產信息有三處,分別是坐落於安徽省合肥市廬陽區連水路899號榮城花園北苑13幢508,不動產證書號是皖(20__)合肥市不動產權第3138301號房屋和坐落於安徽省合肥市廬陽區連水路899號榮城花園北苑35幢208,不動產證書號是皖(20__)合肥市不動產權第3138675、3138676號房屋和坐落於安徽省合肥市廬陽區連水路899號榮城花園北苑2幢504,不動產證書號是皖(20__)合肥市不動產權第3137224號房屋。三處房產的面積合計339.93㎡。
榮某在楊某c、楊某户取得的339.93平方米的回遷安置房屋中享有64.21平方米的安置房屋面積,佔比18.89%。
楊某在楊某c、楊某户取得的339.93平方米的回遷安置房屋中享有64.21平方米的安置房屋面積,佔比18.89%。
楊某b在楊某c、楊某户取得的339.93平方米的回遷安置房屋中享有83.08平方米的安置房屋面積,佔比24.44%。
楊某c在楊某c、楊某户取得的339.93平方米的回遷安置房屋中享有64.21平方米的安置房屋面積,佔比18.89%。
張某在楊某c、楊某户取得的339.93平方米的回遷安置房屋中享有64.21平方米的安置房屋面積,佔比18.89%。
原告依據《中華人民共和國民法典》的相關規定,訴至貴院。
此致
某區人民法院
具狀人:榮某
代理人:安徽徽商律師事務所
律師:張文豪
20__年5月28日
(原告提供)
編號
種類
證據名稱
證明目的
1
書證
離婚證明
榮某和楊某於20__年3月25日離婚
2
書證
民事調解書
3
書證
楊某c、楊某户拆遷安置費用結算單、分户登記表、拆遷安置協議書
1. 户的成員包括榮某、楊某、楊某b、楊某c、張某,共5人。
2. 安置面積合計270㎡,構成是:其一,應安置面積每人30㎡,合計150㎡;其二,增購面積每人15㎡,合計75㎡;其三,楊某b補購面積5㎡和獨生子女增購面積10㎡,合計15㎡;其四,每户調節面積30㎡。
3. 安置套型選擇是75㎡2套,120㎡主1套。
4
書證
合肥市不動產登記信息查詢結果、專項治理安置房轉移登記申請書
已經查詢到的房產信息有三處,分別是坐落於某地不動產證書號是某號房屋,坐落於某地不動產證書號是某號房屋和坐落於某地不動產證書號是某號房屋。三處房產的面積合計339.93㎡。
5
書證
出警記錄
被告自20__年11月26日將原告趕出家門,原告主張之後被告使用原告房屋份額產生的租金。
6
書證
某電器城銷售清單
原告要求被告歸還空調。
具狀人:榮某
代理人:安徽徽商律師事務所
律師:張文豪
20__年5月28日