發包方：_____________________(以下簡稱甲方)
承包方：_____________________((以下簡稱乙方)
經甲、乙雙方協商一致，就甲方委託乙方_____________________，簽訂以下協議：
一、工程內容
包括我公司設計的蘭埔花園園建、綠化、及其他部分工程(詳見圖紙)。
以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附後預算總表所列項目、規格、備註、數量、要求施工。
二、工期
1、開工日期：本項目工程工期從_____年___月___日起至_____年___月___日止，共___個日曆天。
2、施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
三、工程合同價款
經協商本合同總承包價款為人民幣：_______________。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。
四、承建方式
乙方對水電及園建工程包工、包料;包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、乙方負責提供所承建工程的飾面樣板，必須經雙方確認方可進料施工。
2、施工期間甲方負責乙方施工發生的水電費用。
五、工程付款辦法
1、本合同自甲、乙雙方簽訂後___天內由甲方向乙方支付訂金為合同價款的___%，即人民幣：__________元整。乙方收款後第___天安排人員進場施工。
2、待完成總工程___%後，甲方於___天內向乙方支付工程合同價款的___%，即人民幣：__________。
3、工程竣工後，甲方於___周內向乙方支付工程合同價款的___%，即人民幣：__________元整。
4、竣工驗收合格後___個月內，向乙方支付工程合同價款的_____%，即人民幣：__________元整。
六、程質量要求
1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規範進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規範進行施工的事項，甲方有權提出並要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。
2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。
七、工程竣工驗收結算
乙方於竣工後___天內向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告後五天內組織有關部門進行驗收，並於驗收後___天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同及《有關園林綠化標準》給予合格批准或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改，並承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格後依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算，並於___個工作日內結算完畢。
八、延期違約責任
乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤___天計罰人民幣_____元;若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣_____元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在___天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款，逾期___天，乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。
九、質保內容
質保內容按有關建築施工驗收規範標準執行。
十、質保期限
以工程竣工驗收合格之日起計算園建工程、水電工程質保期為_____個月。綠化保養期為_____個月，保養期從竣工驗收之日開始計算，保養期滿後由乙方以書面形式通知甲方接收。
十一、雙方在施工中的幾項規定
1、施工期間，甲方因故進行修改調整，應提前二天通知乙方，向乙方發出修改書或修改圖紙。如乙方發現有不妥之處，應提前二天以書面形式上報甲方，經甲方及設計部門處理後再行施工。
2、施工期間，乙方必須做好安全生產防範工作，落實各項安全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。
3、開工前三天甲方負責向乙方提供施工場地(應符合“三通一平”要求)，施工範圍內用水、電位置、測量的基線和水準點的位置，提供施工現場範圍內地下管網圖。若甲方未能及時提供施工場地，乙方有權順延施工工期。
4、甲方負責現場工地的關係協調，以確保乙方施工進度。
5、乙方派出專人與甲方保持聯絡，協調現場施工。乙方承建的土建項目，應與相關安裝工序密切配合，要求應用書面聯繫。
6、工程竣工後，乙方負責施工範圍內垃圾的清理，做到工完場清。
十二、合同生效與終止
本合同自雙方法人代表簽字並加蓋公章後生效。工程質保期滿，甲方將款項結清後合同即告終止。
十三、合同留存
本合同___式___份，甲、乙方各執___份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應儘可能協商解決。可補簽有關協議，補簽有關協議與本合同具有同等法律效力。
委託代表：__________委託代表：__________
簽名：______________簽名：______________
簽訂日期：__________簽訂日期：__________
甲方：______________
乙方：______________
經甲乙雙方友好協商達成如下協議：
甲方保證施工中道路、取土、裝車、卸土的暢通。
乙方負責運輸：運輸地：__________
要求乙方車輛：_____部（_____）；車箱長_____米、車箱寬_____米、車箱高_____米
運距：公里運費：_____元/公里
結算方式：按車次結算，_____小時結算一次（以現金方式結算）
此協議雙方認同，在約定時間內於_______年___月___日乙方將施工車輛安排到現暢
甲方負責聯繫住宿地方，乙方車隊自己交房租。
甲方安排乙方工程項目收取合理的管理費：工程總費用的__%
違約罰金：乙方車隊按約定到達後甲方如無工程安排，違約方應付給乙方違約金每車___元/天。乙方車隊沒按約定到達工地並施工，違約方應付給甲方違約金______元/天。
此協議一式二份雙方簽定後具同等法律效力。
甲方：______________乙方：______________
日期：______________日期：______________
發包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律法規規定，經甲乙雙方自願協商達成如下協議：
一、工程概況
1、乙方開挖拖運地點：
2、項目名稱：
二、土方工程承包範圍
1、乙方包工包開挖包拖運和場內包安全包各項運費手續(單價/方)。
2、甲方將約準。
3、進場時間大約簽約在天之內進場開工。
三、其他
1、場內事宜，全部歸甲方負責處理，出場事宜全部由乙方負責。
2、由於甲方場內問題，所造成的損失，由甲方承擔，20xx年全國註冊建造師考試建設工程造價管理建設工程計價建設工程造價案例分析建設工程技術與計量如在籤合同之日起五十天之內，不能正常開工，按違約金千分之三甲方賠償給乙方，依此類推。
四、付款方式
1、甲方應按每壹萬立方付85%給乙方，分四次付清，餘款從乙方完成工程驗收為準，四個月內全部付清給乙方。
2、乙方如不按甲方規定的時間進場，乙方按千分之三賠償給甲方如有其他事宜，甲乙雙方再另行協商。此合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字生效。
甲方：
乙方：
簽訂時間：
甲方：
乙方：
經甲乙雙方友好協商，就乙方承運甲方土石方工程運輸任務委託給乙方進行運輸。根據《中華人民共和國合同法》及招標文件和總承包合同規定的要求，為明確甲乙雙方的權利、義務和責任，經雙方協商一致簽訂以下合同條款並共同遵守。
一、工程(裝車)地點： ，土石方總工程量約 立方米，其中乙方工程量約 萬立方米。甲方提供食宿，費用乙方自理。
二、工程內容：乙方裝運車輛必須滿足甲方施工要求，用雙橋汽車(裝載容積16立方米以上)將土石方從工程裝車地點運至甲方指定的卸土場並平整場地，裝載量按挖土場測量實際立方計算，石頭按車箱裝載容積計算。乙方組織車輛運輸經營，自負盈虧。計劃安排 輛汽車施工，進場時必須到位 輛。
三、運輸價格：從工程(裝車)地點至卸土場，距離 3 公里以內為標準，每超1公里/m3加1元、土方綜合運價 元每立方米(税後價);石頭(花崗巖)運距 公里(運至簡易碼頭裝船 )，綜合運價 元每立米(按車箱裝載容積計算)，在運輸期間如油價上漲，每公升超出 元的部分由甲方補差。
四、開工時間：本工程計劃於 年 月 日進場(按甲方通知進場時間為準)，進場後甲方必須在兩天內辦完相關手續，正式開工。本工程施工期計劃三年，現暫簽訂一年施工合同。
五、甲方責任：
1、甲方要提供有關部門批准的開工令和銀行存款資信證明，乙方憑甲方《開工通知書》進場施工。
2、甲、乙雙方指定專人按規定結算運費，每週結算一次運費。如個別車輛需要維修，甲方根據需要可預支修理費，以便確保車輛正常運輸。在乙方車輛進場施工一週內，甲方每天可預支油費 元/輛(含挖土機、推土機或裝載機)，在第一次結算期扣回預支款。在本合同有效期內不得私自與司機結算，如十日內不能結清運費及其他費用，乙方有權停止運輸，在停運期間甲方無條件按每24小時賠償 200 元/輛(含挖土機、推土機或裝載機)，至結清為止。在未結清之前甲方不得自行增加車輛強行施工、也不得要求乙方增加或減少車輛。否則，所有責任由甲方負責。
3、負責與周邊村民做好協調工作，確保運輸過程正常運行，其費用由甲方負責支付。
4、除天氣、不可抗拒原因及規定的爆破時間外，甲方應確保乙方車輛裝車、卸車及相關工作，如因甲方或業主方的原因造成乙方車輛無法正常運輸，應賠付乙方每天 100 元/輛車(含挖土機、推土機或裝載機)。如因雨天、政策原因或其它原因不能施工，每天可預支每人30元伙食費。
5、如更換卸土場地，運輸距離若發生改變，雙方以本合同規定的運輸價格為基礎，超出部分雙方再具體議價。
6、乙方車隊進場後，甲方在三天內支付每台挖機拖車費 元，汽車因分別從不同的地方進入工地，按不同里程合理計算油費及過路費支付給乙方，但在開工10天內必須預收回汽車進場費，如不滿一年中途退場的不予退回，屆滿一年施工時間如數退回給乙方。
六、乙方責任
1、乙方要具備有相應資質證書的運輸證照和專業施工隊伍，具有運輸車輛及裝載設備能滿足施工要求。每輛車進場證件齊全(除道路運輸證外)，如證件不齊全一律不準進場。乙方車隊進場三天內，
乙方負責管理車隊人員把各輛車的行駛證複印件並造冊登記交存一份給甲方存檔備案，同時要配備現場施工管理人員。
2、甲方要求乙方按計劃組織好車輛(車箱有無液壓蓋均可)按時進場，服從甲方安排，進行安全運輸。
3、確保安全生產，主動配合甲方人員工作、服從甲方現場管理人員指揮，文明施工，車輛由車主自己負責購買車輛保險，如運輸過程中所發生安全事故和任何交通事故造成的一切後果，由當事車輛自行負責解決處理，並承擔所造成的一切損失，甲方不負責任。同時乙方要教育司機遵守當地風俗習慣，有良好的施工秩序和生活秩序，注意公共衞生，嚴禁隨地大小便，不準打架鬥毆，不得偷竊他人財物，否則由乙方承擔一切法律責任和經濟責任。
4、工程開工前，乙方應按甲方的要求調配車輛按時進場，車輛進場後乙方要根據施工進度滿足甲方施工要求並及時調整或補充車輛，但甲方應提前一週通知乙方，以便及時安排好車輛進場。在合同期限內乙方不得中途退場，如個別車輛有所變動，由乙方自行調整，但必須確保應到車輛施工。如因乙方運輸車輛不足而影響甲方施工工期，由此而造成的經濟損失由乙方承擔，所交的押金不予退回並加倍罰款。
5、合同簽訂之日，乙方需交押金 元給甲方，以確保乙方車輛按甲方通知要求按時進場施工。合同期屆滿如乙方沒有違約行為，押金如數退回給乙方。
七、違約責任
在合同有效期內，甲乙雙方應嚴格遵守以上合同條款，任何一方不得違約，如一方違約，則另一方有權終止合同，違約方除支付合同相關條款規定的違約金外，還必須支付對方由此造成的經濟損失。履行中若發生糾紛，雙方協商解決，如協商不成，雙方有權按照《中華人民共和國合同法》有關規定向合同履行地人民法院提出訴訟。
八、本合同未盡事宜雙方協商。雙方提前一週並經雙方充分協商一致後另行簽訂補充合同。補充合同與本合同具有同等的法律效力。本合同自雙方簽字並收到乙方押金之日起生效，至合同期滿、運輸款結清終止，後續工程雙方可按本合同執行或另行簽訂施工合同。本合同一式四份，雙方各執二份，各份具有同等法律效力。
甲方：
代表：
開户銀行：
開户賬號：
乙方：
代表：
開户銀行：
開户賬號：
簽訂時間：
年 日 月
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》土方承包條例原則，甲、乙雙方本着互利互惠、優勢互補的原則，達成湛園養殖農業生態景區土方施工協議，具體事宜如下：
一、工程項目：
二、工程地址：
三、工程內容：挖、運、填，土方量暫定為250萬方。
四、合同價格：土方施工價格每立方 元，石方每立方 元，一公里內(挖、運、填)，一公里外每立方另增1元。
五、開工時間：施工工期暫定為年，從 年 月 日至 年 月 日止，接到甲方進場通知書日內按時進場。
六、計算方法：根據甲方的測量標準為計算方法，每塊地以測量為準，實做實收，包乾制。乙方施工進程中，除土方外，如挖、堆土機時，人工用時等，按台班和用時計算。
七、計算方式：乙方在施工過程中，每10天以甲方簽字的數量為準結算%付給乙方，以後如此類推，工程竣工結賬95%，餘款5%一月內付清。
八、甲方責任
(1)甲方現場代表進行使甲方權利，負責與乙方施工現場協調和溝通，保證工期正常運轉。
(2)甲方代表負責當地政府、村、地方的協調工作，如造成停工、誤工造成的其它損失，由甲方承擔每台車的台班費1000元和施工人員的誤工費100元/天等經濟損失。除特殊原因及不可抗拒因素(如天災、火災、自然滑坡、國家文件保護等除外)。
(3)甲方保證提供地質資質及圖紙和相關手續，保證乙方正常運行，以免停工。
(4)甲方應在現場提供施工人員的住宿和車輛安全和人員的安全，如當地閒置人員等鬧事，應及時到位協調，妥善處理，確保施工順利進行。
(5)如甲方未按工程量付款和超期一週付款，乙方應收取實際發生的工程量額度與銀行同期貸款2倍的利息。如未付款可立即停工，停工時甲方付乙方誤工費機械費每台1000元，人工費每天100元。
九、乙方責任
(1)乙方進場後，要聽從甲方負責人安排和指揮，隨時聽從調配，在施工中，一定要保質保量保工期，出色完成任務。
(2)工程竣工後，一定要完成工程的驗收資料，保證甲方的工程驗收和結算手續。
(3)乙方在施工過程，應服從甲方人員的合理指揮，保證施工安全，如出現事故等原因由乙方自行承擔一切責任。
(4)乙方施工，由甲方先付工程機械用油款、生活費，後按實做的工程量，結算工程款80%，機械運輸費用由乙方承擔。
(5)如乙方機械損壞及無證駕駛人員造成的停工、誤工所造成的經濟損失由乙方承擔，甲方誤工費每天1000元計算。
十、甲乙雙方在履行合同過程中特別約定
如乙方到開工時間未能開工和甲方到應付時未能付款，雙方應按各自責任承擔違約責任，每天按1000元，進行責任補償，以此類推。
十一、本合同根據《中華人民共和國合同法》具有法律效力，雙方共同遵守，如有未盡事宜，雙方協商解決。
十二、本合同一式四份，甲乙雙方各執二份。
甲方(法人代表簽字)：乙方(法人代表簽字)：
委託人(簽字)：委託人(簽字)：
公司蓋章;公司蓋章;
甲方(委託人)：____________________________
乙方(受託人)：____________________________
甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依照平等自願、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委託事項
1、乙方接受甲方委託，負責就土石方工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目的單位直接洽談，向甲方提供關於該工程項目的重要信息，並最終促成甲方與單位簽訂該工程項目承包施工合同。單位簽訂書面的工程承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關於該工程項目的上述信息真實可靠。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料；負責和進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和單位所簽訂的專業施工單位合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則逾期每日按未支付居間報酬的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式居間報酬的計算方法
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同金額的_______%。
2、居間報酬在甲方與乙方引薦的包施工合同)後日內付清。單位簽訂該工程項目的專業承_______%。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業祕密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲得的商業祕密做出不利於對方的行為，否則有權要求對方承擔違約責任。
六、合同終止
1、本合同簽字生效後，如果至________年_____月_____日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。
2、如果居間成功，本合同完全履行完畢後終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
七、其他事項
1、乙方不得將本合同委託事項進行轉委託。
2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章後生效。
合同簽訂日：________________年_____________月_______________日
合同簽訂地：___________________________________________________
甲方(蓋章)：___________________法定代表人：__________________
乙方(蓋章)：___________________法定代表人：__________________
甲方(委託方)：乙方(承運方)：
根據《中華人民共和國合同法》及國家其它相關法規，經甲乙雙方友好協商，本着平等互利的原則，達成如下協議，甲乙雙方承諾確保按此協議執行。
第一條合作範圍：甲方委託乙方承運由甲方指定的起運點至目的地的`貨物運輸業務
第二條服務要求
1、乙方應根據甲方運輸貨物的需求，及時調派車輛運輸甲方的貨物，承運車輛的車況應符合甲方貨物長途運輸的安全要求。
2、乙方需全力按照甲方指定的時間、地點及收貨人將貨物送達目的地。
第三條運輸價格的確定及支付
1、運輸價格：每次運輸之前需先確認運價
2、運費結算期限為月結30天，即當月發生的運費於下個月結清
3、付款方式：轉帳
第四條合同的時效及爭議解決
1、本合同有效期自20_年日至20_年月到期後若雙方都沒有提出要終止本合同，則本合同自動繼續有效。
2、本合同一式二份，經雙方簽字蓋章後，雙方各執一份，具備同等法律效力;
3、本合同未盡事宜，雙方協商一致後，簽定補充協議書，確認之後作為本合同的必要補充，與本合同具同等效力。
甲方：乙方：
代表：代表：
簽約地點：簽約地點：
簽約日期：年月日簽約日期：年月日
蒙田範文網