網站首頁 個人文檔 個人總結 工作總結 述職報告 心得體會 演講稿 講話致辭 實用文 教學資源 企業文化 公文 論文

建築工程承攬合同(合集3篇)

欄目: 合同範本 / 發佈於: / 人氣:1.5W

本站小編為你精心整理了3篇《建築工程承攬合同》的範文,但願對你的工作學習帶來幫助,希望你能喜歡!當然你還可以在本站搜索到更多與《建築工程承攬合同》相關的範文。

建築工程承攬合同(合集3篇)

篇1:建築工程承攬合同

發包方: (以下簡稱甲方)

承包方: (以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規的規定,甲乙雙方遵循平等自願、公平和誠實信用原則,就 工程勞務作業承包事項協商一致,簽訂本勞務作業承包合同,雙方共同遵照執行。

一、工程概況:

1、工程名稱:

2、工程地點: 。

3、承包方式:

4、承包範圍及內容:

二、工程工期

1、本工程的工期從 年 月 日至 年 月 日,總日曆天數_______天。

2、乙方應無條件執行甲方的進度計劃安排(包括新調整的進度計劃)。

3、因颳風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作,工期不順延,如由此給甲方造成損失乙方還應承擔賠償責任。

三、承包價款及支付方式

1、承包價款按建築面積每平方米 元計算,總承包價款暫定為 元。

(1)1#樓:5137.92㎡× 元/㎡= 元。

(2)2#樓:4770.42㎡× 元/㎡= 元。

(3)3#樓:5607.36㎡× 元/㎡= 元。

2、承包最終價款以工程竣工決算面積為準。

3、支付方式:甲方按乙方的工程進度以生活費的名義向乙方支付工程款,具體支付日期及數額由甲方確定,工程竣工驗收合格後甲方向乙方支付的工程款應達到工程款總額的80%,剩餘20%的工程款作為乙方的質保金,在工程竣工驗收一年後由甲方向乙方支付。

四、工程質量標準及驗收

乙方所承包工程範圍內的工程質量必須達到

五、材料供應及質量要求

應由甲方所提供的材料,甲方需按進度要求保質保量供應,但乙方需提前五日提供所需材料的明細及進場時間計劃,否則由此造成的損失由乙方承擔。

六、雙方責任和權利

(一)甲方的責任和權利

1、甲方負責及時提供所需施工圖紙、技術資料、技術交底、安全交底等。

2、甲方負責必須保證整個工程所需用的各種材料。

3、甲方對承包工作質量、工程進度、安全生產、文明施工有監督、檢查、追究乙方違約責任的權利,對違反本工程項目管理制度行為的和工程質量、安全生產達不到標準,甲方有要求乙方承擔違約責任的權利,乙方如由此給甲方造成經濟損失,甲方有權要求乙方予以賠償。

4、乙方固定技術力量達不到合格標準,甲方有權與乙方解除本合同,並要求乙方隨時退場。

5、乙方不服從項目部工作安排、施工管理,安全文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求,甲方有權與乙方解除本合同並要求乙方退場。

6、乙方施工所需的手頭工具由乙方自理。大型機具場內水平垂直運輸,由甲方無償提供給乙方使用。乙方對甲方提供的機具應妥善保管使用,並辦理領用簽證手續,若丟失損壞,均由乙方照價賠償。

(二)乙方責任和權利

1、遵守國家政策和法律法規;遵守業主和甲方的相關規章制度,做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、勞動保護等工作。

2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規範、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工,確保工程質量達到約定的標準,對本合同勞務承包範圍內的'工程質量向甲方負責;根據業主或甲方的計劃要求(包括調整後的計劃),合理組織,科學安排作業計劃,投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由於自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。

3、乙方的技術工人必須按國家規定持上崗,技工必須有職業技能操作證,特殊工種必須有特種作業操作證,否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。

4、服從甲方和業主的監督、檢查、管理;接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理:接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。

5、做好施工場地周圍建築物、構築物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞,應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款。

6、按甲方統一規劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、週轉材料及其他設施。

7、按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動合同》、交納社會保險並按合同所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇,出現勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任,甲方不承擔任何責任。

8、為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品)。

9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下,乙方不得因此而影響正常施工,不得聚眾鬧事,做到對甲方的諒解。

10、乙方因違章操作,違章指揮造成質量事故,必須返工,其返工造成的人工、材料、機械等損失費,由乙方無條件賠償。

七、違約責任:

1、本協議一經簽約,雙方須共同遵守,不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約,支付守約方合同總價5%的違約金。

2、乙方應未按本合同約定按時完工的,每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。

3、乙方應嚴格按照合同約定的安全質量標準施工,如因質量未能達到驗收標準的,乙方按承包的總面積×每平米5元向甲方承擔違約責任。如因質量不合格造成返工的,材料費、人工費均由乙方負責,由此給甲方造成損失的,乙方還應承擔賠償責任。

4、乙方對施工預料應採取措施及時清底回收利用,不得浪費,否則乙方應按以上材料款的30%向甲方承擔違約責任。

5、由於甲方原因導致乙方無法再進行施工,乙方有權要求甲方賠償損失,結算清所完成的工程費用,並退還保證金,要求退場終止合同。

6、因甲方材料不到位、資金不到位等原因給承包方造成經濟損失的,由甲方承擔相應的賠償責任。

八、爭議的解決方式:

甲、乙雙方在履行合同過程中發生爭議,可自行協商解決,協商不成的,可向該工程所在地 法院提起訴訟。

九、合同的效力

本合同自雙方代表人簽字、蓋章後生效,至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清後即失效。

十、未盡事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協議,與本合同具有同等法律效力。

十一、本合同一式兩份,甲方、乙方各執一份。

甲方(簽字/蓋章):

代表人:

身份證號:

聯繫方式:

乙方:(簽字/蓋章):

代表人:

身份證號:

聯繫方式:

簽訂時間:年 月 日

篇2:建築工程承攬合同

發包方:

承包方:

合同編號:

簽訂時間:

根據《中華人民共和國合同法》有關規定,為明確雙方在履行承包合同過程中的權利、義務,經雙方協商後同意簽訂本合同。

第一項 工程項目

一、建設單位:

二、工程名稱:

三、承包範圍:

四、組成合同的文件

1、本合同各項條款;

2、圖紙;

3、雙方有關工程的洽商、變更、工程聯繫單等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

第二項 工程期限

一、根據使用需要,商定工程總工期為 個工作日,暫定 年 之日起算起。

二、遇下列情況,經發包方現場代表簽證後,工期相應順延。

1、按施工準備規定要求,不能提供施工場地、水、電,影響進場施工的。

2、重大設計變更,使設計方案改變造成施工無法進行而影響進度或工程量增加的。

3、未按合同規定撥付工程進度款而影響施工的。

4、承包方在以上情況發生後三天內,就延遲的內容和因此發生的經濟支出向發包方提出書面報告。發包方代表收到報告後,應在三天內予以確認答覆,逾期不予答覆,承包方即可視為報告內容和延期要求已被確認。

第三項 工程款的支付與結算

工程價款的支付與結算,應根據中國人民銀行規定的“基本建設工程價款結算辦法”結合建築的特殊情況,按以下方式結算:

1、承包方在材料進場後,發包方即支付合同總價的,計人民幣 元整。

2、安裝完工後15天內,發包方應支付合同總價的,計人民幣 整。

3、其它餘款竣工驗收合格,留5萬元保脩金30天內一次性支付。

4、工程完工後,承包方需在天內進行驗收,給予確認或提出修改意見。逾期未給予答覆的,則視為合格。工程合格後餘款全部付清。

第四項 工程質量

一、本工程質量經雙方協定要求達到合格工程。

二、承包方必須嚴格按照施工圖紙説明文件和技術修改通知單進行施工,並接受發包方派駐代表的監督。

第五項 安全施工

一、承包方應自帶滅火器、保險帶進場施工,遵守消防施工規範。

二、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,採用必要的安全防護措施,消除事故隱患。由於承包人安全措施不利造成事故的責任和因此發生的費用,由承包人承擔。

三、發包人應對其在施工場地的工作人員進行教育,並對他們的安全負責。發包人不得要求承包人違反安全管理進行施工。因發包人原因導致的安全事故,由發包人承擔相應責任及發生的費用。

第六項 糾紛解決辦法

任何一方違反合同規定,由雙方協商解決,若雙方協商不成,可向人民法院起訴訟。

第七項 附則

一、本合同一式 份,承、發雙方各執正本 份。

二、本合同自雙方代表簽字,或加蓋雙方公章、合同專用章即生效,工程竣工驗收符合要求,結清工程款後終止。該合同履行地為承包方所在地。

三、本合同簽定後,承、發雙方如需提出修改時,經雙方協商一致,可以簽訂補充協議,作為本合同的補充合同。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

篇3:建築工程承攬合同

甲方:

乙方:

經甲、乙雙方協商,甲方把永新縣大沙林場危舊房改造工程的泥工建築任務承攬給乙方,雙方達成如下協議:

一、甲方把大沙林場危舊房改造工程的泥工建築任務承攬給乙方,泥工部分包括該建築的所有磚結構的建築任務,所有牆的內外粗粉刷任務,乙方在施工過程中所需材料甲方只負責運輸到施工現場,上料、拌料等所有任務由乙方負責。

二、乙方在施工過程中,甲方提供生產工具、水、電接通。

三、質量要求:乙方必須按照該工程的建築設計圖進行施工,同時也要達到承包方的質量要求,如果出現工程質量問題,乙方返工工資甲方概不負責。

四、該工程的單價計算方法:按照該工程的建築每層的平面面積相加總面積乘以130元/平方米(,其中主體佔60%,裝修佔40%),另加該建築工程的屋頂也算一層的面積(包括屋頂的蓋瓦任務),此單價包括乙方的工人工資和乙方所有管理費用,乙方在施工過程中不能以任何理由追加工程款。

五、付款方式:乙方按照甲方的要求完成每一層的任務,甲方預付該層的80%的工程款,乙方把該工程如期全部完成,甲方在一個星期之內把餘下的工程款全部付清。如果乙方中途退場,甲方拒付餘下工程款。

六、工程期限:甲、乙雙方簽訂合同之日起三個月之內完工。

七、乙方在施工過程中,甲方必須積極配合乙方,其中包括乙方在施工過程中的所需材料,乙方必須至少兩天前通知甲方,甲方按照乙方的通知兩天之內必須運到施工現場,還有木工必須及時配合施工。

八、如果不是不可抗力的原因造成該工程不能如期完成,如果是甲方的原因造成延期,甲方補償乙方該工程泥工部分的總工程款的5%,如果是乙方的原因造成工程延期,甲方將扣除乙方的該工程的總工程泥工部分款的5%。甲、乙雙方在施工過程中,如果其中一方沒有積極配合的情況下,當時雙方將要及時通知對方並且記錄下,雙方確認生效。

九、乙方在施工過程中,必須節約建築材料。

十、乙方在施工過程中,必須注意安全,帶好安全帽,大小安全事故,甲方概不負責。

此合同一式貳份,雙方簽字生效。

甲方: 乙方:

年 月 日