甲方:(發包方)________
乙方:(承包方)________
附:身份證複印件電話號碼
本着互相信任的原則,就甲方的工程達成以下協議。
第一條工程概況
裝修施工地點:___________________________________________
2、工期:_______年___月___日至_______年___月___日
本項工程預計費用元人民幣。
第二條材料供應的約定
甲方提供的材料
乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,並註明所需要材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。甲方負責採購供應的材料應符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,甲乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料有質量問題或規格差異,應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現場後,由乙方負責保管,由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、甲方採購供應的裝飾材料,均應用於本合同規定的裝飾裝修,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等),安全帽、安全帶等,要保證安全性、良好使用性,乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
第三條關於工程質量及驗收的約定
乙方的工程質量應當符合國家的相關質量標準。
2、工程竣工:乙方應提前兩天通知甲方驗收,甲方在接到通知3日內組織驗收,並辦理驗收手續。
第四條有關安全生產和防火等的現場管理約定:
嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環境污染。處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住户的關係。
2、未經甲方同意及有關部門批准,施工中不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。
工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
保證裝飾裝修現場的整潔,竣工前做好衞生清掃和處理工作。
負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作,每日至少清潔一次。
乙方如因施工原因需居住在現場,日常用水、用電等必須注意安全,工地發生工傷由乙方負責。
7、。乙方應做好施工材料保管工作,禁止閒雜人等進入現場。
8、。未經甲方許可,乙方不得攜帶任何甲方供應的裝修材料出門,若發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。
第五條關於工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定:
工程款付款方式:
布管驗收合格後支付工錢的%,水電完工後支付%,整體竣工驗收合格後支付%
2、乙方承包內容:(可以選擇)
1)水電開槽、佈線、穿線、埋槽
2)有水電施工過程的垃圾清運(每天現場整理裝袋)
3)水電施工的穿牆、打孔、切割
4)開關面板安裝
5)小五金、馬桶、的安裝
6、)後期燈具的安裝
工程結算方式:
按實結算:總價結算:元/平米(套內面積)
第六條違約責任:
甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付的違約金。
2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付的違約金。
第七條糾紛處理方式:
雙方如對合同執行發生爭議,應通過友好協商解決,如協商無效的,提交合同簽訂地四川省瀘州市龍馬潭區人民法院(機關)訴訟解決。
守約方為維護自己的權益,向人民法院訴訟,所花費的律師費、誤工費、交通費,都由違約方承擔。
第八條合同的變更和解除:
合同經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協議。合同簽訂後施工前,一方如要終止合同,應以書面形式提出,並按合同總價款10%支付違約金,並辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,解除本合同。
第九條。其它約定:
因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤,經雙方確認後可以順延。
2、保修期內由於乙方的施工和產品造成的質量問題由乙方免費維修,在接到甲方通知後48、小時內必須到達現場。由於甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題,甲方按實際發生費用支付乙方維修費用。
第十條附則
(一)本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效。
(二)乙方在本合同簽訂後工程不得轉包。
(三)本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五)水電工程保修年,超過保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
(六)合同簽訂地:龍馬潭區王氏大酒店
特別條款:雙方明確知曉本合同為承攬合同,甲方不承擔乙方以及乙方人員的工資、人身傷害賠償、財物受損賠償等任何法律責任。
甲方簽字(蓋章):________
乙方簽字(蓋章):________
________年________月________日
注:每頁簽名、蓋章
甲方:___________
法人代表:___________
乙方:___________
法人代表:___________
甲乙雙方經友好協商,本着互利互惠的原則,依據《中華人民共和國合同法》以及相關國家法律、法規,就花池護欄工程製作安裝達成如下協議:
一、工程範圍和工作內容
1、工程名稱:
2、工程範圍:工程護欄的製作安裝施工。
3、工作內容:乙方按甲方提供的護欄設計、安裝要求,完成材料的存放、保管、安裝、清理、驗收等工作內容。
二、合同工期
本工程項目工期為12日。自20xx年3月25日至20xx年4月日。
三、工程價款及付款方式
(一)工程價款
以上工程造價共計:4800元大寫:肆仟捌佰元整
(二)結算方式
工程完工驗收合格後按實際決算付款(附工程決算書)。
四、施工期間的安全由乙方負全責,乙方要採取措施保證人員安全,在施工過程中,存放、保管好材料,防止學生在施工現場玩耍出現安全事故。並保證工程質量合格。保質期三年,保質期內因質量出現問題乙方須免費維修或更換。
五、施工要求:
護欄高度65㎝;立柱為5×5方鋼,2m一個,底部加預埋件,水泥澆築;其餘部分為3×3方管,欄杆頂部為25扁鐵加工成圓弧裝飾;防鏽漆刷底,黑漆罩面。
六、本協議一式兩份,雙方各執一份,未盡事宜雙方協商解決,解決不成,經法律途徑解決。
甲方:(簽章)___________
負責人:___________
代理人:___________
___________年___________月___________日
乙方:(簽章)___________
負責人:___________
代理人:___________
___________年___________月___________日
訂立合同雙方:
建設單位:_________(以下簡稱發包方)
施工單位:_________(以下簡稱承包方)
雙方經充分協商,達成如下協議:
第一條:工程名稱。
第二條:工程地點。
第三條:建築面積。
第四條:工程價款及付款方法。
第五條:工程期限(開工、竣工時間)。
第六條:工程質量標準。
第七條:承包形式及材料設備供應。
第八條:發包方義務:
1、開工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,並做到“三通一平”;辦好施工許可證。(甲方可委託乙方做“三通一平”工作,另行簽訂協議執行)
2、按協議分工,開工前___天甲方辦好材料供應並交乙方籤認。
3、負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作,負責監督工程質量。
4、按協議負責按期撥款。
第九條:承包方義務:
乙方負責:
1、按協議分工負責材料供應。
2、編制施工組織設計和施工形象進度表,開工前5天交甲方一式二份。
3、按施工圖負責組織施工,按期竣工。
4、竣工後,5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。
5、保證施工質量,嚴格按照國家施工驗收規範進行。
第十條:違約責任及獎勵條款。_________
第十一條:其他協助條款。
第十二條:本合同正本___份,承包方、發包方各一份,報送_____、______各一份。
第十三條:合同有效期及合同爭議解決。
第十四條:附表及其他具有合同效力的文件。
發包方:(蓋章)_________承包方:(蓋章)
法定代表人:______________法定代表人:______
地址:_________________地址:_________
開户銀行:_______________開户銀行:_______
帳號:_________________帳號:_________
簽約日期:____年__月__日
建設單位:(以下簡稱發包方):
法定代表人:
地址:
開户銀行:
帳號:
施工單位:(以下簡稱承包方):
法定代表人:
地址:
開户銀行:
帳號:
雙方經充分協商,達成如下協議:
第一條 工程名稱:
第二條 工程地點:
第三條 建築面積:
第四條 工程價款及付款方法:
第五條 工程期限(開工、竣工時間)
第六條 工程質量標準
第七條 承包形式及材料設備供應
第八條 發包方義務:
1、開工前______天,發包方給承包方施工圖一式______份,並做到“三通一平”;
辦好施工許可證。(發包方可委託承包方做“三通一平”工作,另行簽訂協議執行)
2、按協議分工,開工前______天發包方辦好材料供應並交承包方籤認。
3、負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作,
負責監督工程質量。
4、按協議負責按期撥款。
第九條 承包方義務:
1、按協議分工負責材料供應。
2、編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前_____天交發包方一式_____份。
3、按施工圖負責組織施工,按期竣工。
4、竣工後,_______天內按規定將竣工資料整理好交發包方。
5、保證施工質量,嚴格按照國家施工驗收規範進行。
第十條 其它約定:
1、本合同為繼續性合同,適用於承包方按照發包方的要求完成安裝任務;不適用於承包方按照發包方客户的要求完成安裝任務。
2、承包方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的,發包方不承擔賠償責任。雙方確認:發包方對承包方的定作、指示或者選任均無過失。
3、承包方應當以自己的設備、技術和勞力,完成安裝任務,未經發包方同意,不得將安裝安裝任務交由第三人完成。
4、承包方得以發包方未支付報酬為由,對發包方的器械進行留置。
5、合同在履行過程中發生爭議時,雙方應協商解決,協商不成時,任何一方均可向成都市成華區人民法院訴訟解決。
6、本合同一式兩份,發包方、承包方各一份,自雙方簽字(蓋章)後生效。
第十一條 附表及其他具有合同效力的文件。
發包方:(蓋章)
簽約日期:______年_____月_____日
承包方:(蓋章)
簽約日期:______年_____月_____日
定作方:
承攬方: 身份證號碼:
聯繫電話:
關於承攬方按照定作方的要求完成器械安裝,定作方支付報酬事宜,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 雙方主體情況:定作方是銷售潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室櫃、掛件龍頭等器械的個體户(或公司),承攬方承諾自己具有國家強制規定的安裝器械的相應資質。
第二條 承攬標的:潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室櫃、掛件龍頭等器械的運輸、安裝、維修等。
第三條 承攬方式:定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室櫃、掛件龍頭等器械,承攬方在定作方指定的地方接收器械後,於定作方指定的期限內將器械運輸並安裝到指定的地方,經驗收合格後支付相應的報酬。
第四條 承攬選擇:定作方在完成器械銷售後,將電話通知承攬方需要完成的安裝任務,若承攬方答覆不能完成安裝任務時,定作方可另行通知第三方完成安裝任務。
第五條 安裝、交通工具:安裝過程中所需的安裝工具、運輸器械過程中所需的交通工具由承攬方提供,且承攬方應保證運輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質。
第六條 承攬方在安裝過程中應嚴格按照器械的説明書進行合理的安裝,不能對器械以及定作方客户(即器械購買方)的其它物件產生損壞,若有損壞應按市場價進行賠償。
第七條 承攬方在安裝過程中發現器械有質量問題的,應當在發現之時起24小時內向定作方更換同等型號的器械;如未及時更換,定作方有權不支付報酬,承攬方還應賠償給定作方造成的損失。
第八條 驗收標準:承攬方應按照器械的説明書合理地進行安裝,並以通過定作方客户的驗收合格為準。
第九條 報酬組成及標準:具體由運輸費、安裝工具費、勞動報酬、適當利潤等部分組織。報酬標準結合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點遠近、安裝期限等因素,雙方另行協商。
第十條 報酬結算:承攬方完成安裝並通過驗收合格後,即可向定作方結算相應的報酬。
第十一條其它約定:
1、本合同為繼續性合同,適用於承攬方按照定作方的要求完成安裝任務;不適用於承攬方按照定作方客户的要求完成安裝任務。
2、承攬方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的,定作方不承擔賠償責任。雙方確認:定作方對承攬方的定作、指示或者選任均無過失。
3、承攬方應當以自己的設備、技術和勞力,完成安裝任務,未經定作方同意,不得將安裝安裝任務交由第三人完成。
4、承攬方得以定作方未支付報酬為由,對定作方的器械進行留置。
5、合同在履行過程中發生爭議時,雙方應協商解決,協商不成時,任何一方均可向成都市成華區人民法院訴訟解決。
6、本合同一式兩份,定作方、承攬方各一份,自雙方簽字(蓋章)後生效。
定作方(簽字或蓋章):
承攬方(簽字摁印):
簽訂日期: 年 月 日