甲方：________________（姓名，身份證號碼）
乙方：________________（姓名，身份證號碼）
甲方擬建房屋一座，位置在___縣__鎮__村__組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本加工承攬合同。
一、雙方權利義務
⒈甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建築材料。根據施工進度，乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。
⒉乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設並交付建房成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。
⒊攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
⒋工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
⒌乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
⒍乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、質量要求
⒈乙方應當本着保質保量的原則，按照圖紙施工，加強質量管理。
⒉重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收後方能進行下一工序。
⒊甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
⒋房屋建成後一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。
三、付款方式
⒈工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣___元。
⒉付款時間：第一次付款在施工開始後___天內，第二次付款在___，第三次付款在___，第四次付款在房屋峻工並經甲方檢驗後____天內給付。
四、違約責任
⒈由於工程質量達不到要求的`，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金___元，並賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金___元。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金___元（或每日承擔違約金____元）。
五、爭議解決辦法
⒈發生合同爭議時，雙方應友好協商。
⒉如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
六、附則
⒈本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。
⒉本合同自簽訂之日起生效。
⒊以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：________________
乙方簽字：________________
年 月 日
甲方：
乙方：
為確保工程質量圓完成施工任務，明確雙方責任，經甲、乙雙方共同協商，特定製本合同，雙方必須共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程結構：磚混結構，樓層，樣式
2、建築面積：平方米，最後按建築實際面積為準，樓頂出檐為：屋面處理方式為：層高為：門窗材料：尺寸：
第二條：承包方式
1、承包形式：工料，乙方負責施工，並負責所有施工用具設備。
2、施工費用：按建築面積甲方每平方米付乙方人民幣元(大寫：)，房屋建築面積計算方法為：
3、乙方在施工時出現工程增減時，甲、乙雙方共同協商，確定後增減工價，待完工後一併納入結算。
4、乙方單方負責工程施工過程管理和施工安全管理，和相關的保險措施；甲方不承擔一切責任。
第三條：工程工期
1、甲方規定動工時間為年月日到年月日，乙方不得提前和推後。
2、在保證工程質量的前提下，因下雨和建築材料短缺原因交房日期可順延，若因乙方人為原因工期延時，甲方有權扣除乙方施工費。
第四條：工程質量及付款方式
1、乙方未按甲方要求，或施工質量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。
2、工程付款方式：工程裝飾完工並交付甲方使用後雙方結算，甲方一次性付清工程餘款(質量保證金除外)。
3、乙方自房屋竣工驗收交付甲方使用時起，乙方保修為一年，無質量問題，到期一次性付清質量保證金，保修期內如有房屋漏水，沙灰牆體裂縫，瓷磚脱落等施工問題，乙方接到甲方房屋質量問題，乙方應迅速及時地進行處理，直到甲方滿意，否則甲方請人處理，工時及材料從保證金中扣除。
甲、乙雙方必須共同遵守以上約定，如有未盡事宜經雙方協商一致後可另附補充。
甲方(字蓋章):乙方(簽字蓋章):
________年___________月___________日
甲方：
身份證號碼：
住址：
乙方：
身份證號碼：
住址：
丙方：
身份證號碼
住址：
甲、乙、丙三方就合作開發經友好協商，達成如下協議：
一、甲方將以甲方名義從平方米以下簡稱“該地塊”設房屋。
2：1的出資比例共同分30萬元，乙方出資人民幣 萬元，用於在該地塊建設房屋一棟，平方米，共 層（資金以乙、丙雙方實際投入為。
號（賬號），由甲方妥善保管並全部用於房屋建設。
四、本協議簽訂之前，乙方已於20XX年3月式繳交給甲方，丙方已於20XX年3月 日以轉賬的。方式將貳萬元繳交給甲方。
五、三方同意指定甲方為代表，負責房屋的建設、監工、購買建築材料、支付建設費用、辦理報建等相關事項。
六、房屋建築面積如需增加或者減少，甲方需徵求乙丙雙方的意見，
七、房屋建成後，甲、乙、丙三方對房屋所有權及其有關收益約定按份共有，具體份額為：甲方擁有150乙、丙雙方按出資比例（即2：1）分割擁有。
甲方才可簽訂。
分配，即甲方取得150雙方按出資比例予以分配。
20%，乙方獲得補償款總額的50%，30%。
返還給乙、丙雙方。
十二、本協議未盡事宜，由甲、乙、丙三方共同協商，並另行簽訂補充協議。
十三、本協議壹式叁份，甲、乙、丙三方各執壹份，均具同等法律效力。
十四、本協議經三方簽字後即生效。
甲方：
日期：
乙方：
日期：
丙方：
日期：
甲方：
身份證號：
住址：
乙方：
身份證號：
住址：
甲方現擁有 的宅居地一塊，宅居證編號為： 號。現因經濟原因無法獨立完成該地塊推倒重建。經與乙方協商，雙方同意合作建設該地塊，由甲方出地，乙方出資，將該地塊上建築物拆除改建成一棟四層一梯兩户的樓房，作為回報乙方可分得建成後的三層、四層房屋的永久使用權。為明確權利義務，確保雙方權益，經平等協商，雙方達成如下合作建房協議，供雙方共同遵守。
一、房屋情況
甲方現擁有 宅居地一塊，宅居證編號為 號。目前該地塊上有一層平房，建築面積約平方米。
二、現雙方同意，由乙方出資，將上述一層平房拆除，重新改建成一棟四層一梯兩户的樓房(詳見設計圖)。其中拆除舊房及新建房屋的費用，全部由乙方負責。
三、改建工程由乙方負責設計、建設、清污，如乙方正常施工，遇其他村民、單位阻礙，則由需甲方出面協調解決。
四、建成後房屋的具體分配
1、建成後的地上第一層、第二層由甲方使用，房屋內裝修費用自理。
2、建成後的第三層、第四層歸乙方使用。乙方之間進行再分配，由乙方自行負責解決。日後乙方自住、出租、出售均與甲方無關，但甲方有義務給予相關配合。
五、在房屋落成前或落成後，合作雙方採取風險共擔原則。即如在建設前、中、後，如城管拆除，發生安全事故，雙方各自承擔損失的50%。
六、甲方保證，與乙方合作建設協議，已取得全部家庭成員的同意。甲方對該合作地塊有完全的支配權、處分權。如果日後任一家庭成員反悔，向乙方追討居住權或妨礙乙方正常生活居住。則甲方需一次性賠償乙方的5倍建設投資成本。建設投資成本，於本建設工程完工後，雙方進行結算確認。
七、房屋建成後，遇政府或其他單位、企業，徵收、徵用該地塊，以致房屋需拆遷、搬遷的，如獲相應面積的房屋補償，則由雙方各佔二分之一；如獲貨幣補償，則甲方分得補償款的四成，乙方分得補償款的六成。本補償方式、方案，經雙方議定，不得反悔，甲方及所有家庭成員不得再另行提出異議，否則須賠償乙方5倍的建設投資成本。
八、居住各方在內部裝修時，不得擅自加、改、擴大住宅面積，不得危及房屋主體結構。造成其他人損失的，應當予以賠償。
九、本房屋地面、樓面、外牆、樓梯、門前公共部分及其他附屬設施全部為雙方公共資源，由居住各方合理共同使用，任何一方不得獨自佔用。鄰里之間應和睦相處、守望相助，共同維護居住各方的人身、財產安全。日後房屋的維護、維修、公用設備增加等費用，由居住各方協商解決(人為損壞，則由自己承擔)。
十、甲方保證乙方在此居住，可享受與其他同村村民的待遇，可正常使用道路、居民用水、用電等，但使用費用由各自負責。
十一、如日後拆除重建，甲乙雙方(包括繼承人)有同等的建設權、設計權，產權、使用權各自繼續佔50%.
十二、本於雙方簽字生效。協議書共一式 份，由甲乙雙方人員各執壹份，見證人各執壹份，具同等法律效力。
十三、在履行過程中，如遇不明事項，各方友好協商解決，協商不成向廣州市天河區人民法院起訴。
甲方： 乙方： 見證人：
甲方：
乙方：
甲方因孩子即將結婚需建新房，由於甲方原宅基地向陽度的原因須佔用乙方公出路少許，現經甲乙雙方商磋，達成以下建房協議。
1、乙方同意甲方建房佔用乙方公出路： 北 米，南 米，西 米。
2、甲方同意給乙方帶來的佔用公出路出入不便一次性補償金人民幣 圓整。
3、甲乙雙方同意，甲方建房佔用乙方公出路部分所有權永遠歸屬乙方、使用權永遠歸屬甲方。
4、甲乙雙方同意，甲方建房佔用乙方公出路部分，待甲方自行拆除後，一切權屬歸乙方，但乙方不得要求甲方拆除該建房。
5、甲乙雙方同意，甲方建房佔用乙方公出路部分，如遇政府徵用或規劃等相關事項，房屋補償歸甲方，土地補償歸乙方。
6、此協議電腦打印一式兩份，甲乙各持一份，均有同等效果。
7、此協議有不盡之處甲乙雙方可另作補充。
甲方：（簽字蓋章）
乙方：（簽字蓋章）
中人：（簽字蓋章）
日期：
房主（甲方）：
承建方（乙方）：
甲方委託乙方承建一棟二層磚混結構民房住宅，為明確雙方在承建過程中的權利、義務，經雙方協商達成以下協議；
一、私人住宅主體工程。
二、承建方式；甲方將其住宅主體工程以包工包料的方式承包給乙方承建。
三、建房工期：建房工期為60天，施工日期由簽訂合同之日算起。
四、工程價格：按平方米320元計算。
五、施工安全要求及質量問題責任：
1、乙方必須按照安全施工規範和技術要求，採取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，並承擔由於自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發生的一切費用。
2、乙方要根據建築操作規程按質按量施工，不許偷工減料。若有工程質量問題（如主體牆與水平地面不垂直、牆壁凹凸不平、開裂；主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋；挑樑斷裂、露筋等）發生，經有關部門評估後由乙方承擔一切損失。
六、工期延誤：乙方不得有無正當理由的延誤施工行為。對因以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經甲方確認，工期可相應順延。
1、因停電、下雨等造成停工；
2、不可抗力；
3、甲方同意給予順延的其它情況。
七、付款方式：
1、乙方地基完工後，甲方將付清地基所用的費用，並預付工程款貳萬元整。
2、底層屋面完工後，若無質量問題，甲方支付工程款貳萬元整。
3、頂層屋面澆注完工後，若無質量問題，甲方支付工程款壹萬元整。
4、外牆粉刷完工，若無質量問題，甲方支付工程款伍仟元整。
5、內牆粉刷完工，若無質量問題，甲方支付工程款伍仟元整。
6、餘款待整個工程竣工後，經明年一個雨季檢驗，如無質量問題，將在8月份一次性付清。
八、本合同一式兩份，甲、乙雙方簽字後生效。生效後甲乙雙方必須共同遵守執行。未盡事宜，雙方協商解決。
甲方（簽名）：
乙方（簽名）：
日期：
蒙田範文網