本站小編為你精心整理了42篇《委託加工合同》的範文，但願對你的工作學習帶來幫助，希望你能喜歡！當然你還可以在本站搜索到更多與《委託加工合同》相關的範文。
甲方：
法定代表人：
地址：
郵編：
電話：
傳真：
乙方：
法定代表人：
地址：
郵編：
電話：
傳真：
鑑於：
1、甲方是經過工商行政主管部門合法登記註冊並有效存續的從事xx行業的中國企業；
2、乙方是經過工商行政主管部門合法登記註冊並有效存續的從事xx行業的中國企業法人；
3、甲方已就產品提出了專利申請，申請號為：xx，乙方已為甲方研發該產品提供了良好的技術支持和試製條件，甲方承諾委託乙方獨家加工該同類產品。
甲乙雙方為實現產業優勢互補，共同做大做強，經過平等、友好協商，確立戰略合作伙伴關係，就甲方委託乙方加工生產系列產品事宜達成如下協議，以茲共同信守：
一、加工產品範疇：
1、產品品名：與之配套的壓具（包括：xx）應由甲方自行生產。
2、產品規格及技術參數：產品規格和技術參數等發生變化，雙方應另行簽訂補充協議。
二、委託加工訂單：
1、甲方根據市場銷售情況，於每月xx日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單，明確訂單產品的名稱、規格型號、數量和供貨時間等，乙方如有異議，應在接訂單後2日個工作日內提出，甲乙雙方應就異議事宜友好協商解決辦法。
2、乙方應按確認的訂單提供產品，甲方可視具體情況對訂單進行相應的調整，調整計劃提前xx天通知乙方，但調整幅度（量）不得超過計劃的xx%，若超過xx%，雙方另行協商。
3、乙方在接到訂單後應優先安排、積極組織生產，盡力滿足甲方訂單的要求。
三、加工產品質量及責任
1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的技術參數進行生產，產品質量符合國家標準或行業標準。
2、質保期：xx年，從產品送達交付地點之日起計算。
3、產品質保期內出現質量問題，經由雙方確認或國家檢驗機構鑑定屬乙方製造引起的，由乙方承擔該批有質量問題產品的責任。
4、乙方交付的產品如在市場流通中，因品質問題而導致甲方利益受損時，經雙方鑑定或經國家檢驗機構鑑定屬乙方責任的，乙方應負甲方直接損失賠償責任：
（1）加工產品的投訴賠償問題，甲方在預先徵得乙方同意的情況下（書面為準）可以先行賠付第三人，第三人簽收確認，由乙方負擔賠償；當乙方對甲方處理有異議的，甲方可委託乙方協助甲方處理，甲方未經乙方同意對任何第三人所作的賠償（人民法院判決的除外）不能作為甲方的損失計算依據；
（2）因產品設計、人為損害等乙方加工製造之外的原因所導致的問題，乙方不予承擔責任。
四、產品交付與驗收
1、交付地點及運輸：xx，物流運輸由乙方負責，運輸費用由乙方承擔，卸貨費用由甲方承擔。
2、交付時間：以甲乙雙方確定的訂單為準。
3、檢驗期限：甲方應在產品送達交付地點後xx日內驗收完畢。
4、產品質量異議提出及處理：若甲方發現產品不符合本協議的約定或者訂單要求，應在驗收期限內及時書面通知乙方，甲方在驗收期限內未提出異議的，視為產品符合要求。乙方發現產品有質量問題，在未經甲方書面確認，甲方應妥善封存該產品，不得擅自處理該產品，否則視為產品合格。乙方在接到甲方的異議通知後xx個工作日內應立即與甲方協商處理，協商不成的，由甲方將該產品提交國家有檢驗資質的機構進行產品質量鑑定，鑑定費用由甲方墊付，鑑定結果若產品合格，則鑑定費由甲方承擔，若產品不合格，則鑑定費由乙方承擔。
5、產品驗收依據為經雙方共同確認的質量文件及國家相應標準或行業標準。
五、原材料
1、產品所需原材料均由乙方採購，乙方應確保確保所採購的原材料符合產品質量標準要求。
2、目前原材料（主要材料）的市場價格為：xx元/噸。
六、加工費用及支付
1、乙方為甲方加工本協議第一條第一款所指定的產品，每台的加工費為人民幣xx元，主要原材料價格（按照下訂單時國家權威網站公佈的市場價格為準）漲跌幅度超過本協議第五條第二款所確定的價格的xx％的，每台的加工費相應漲跌xx％。
2、加工產品的技術要求及材耗發生變化，雙方應本着誠信、公平的原則共同商定合理的價格。
3、甲方應於下訂單之日起三日內先向乙方支付該訂單所需加工產品的加工費的30％，貨到交付地點後xx日內，甲方再先乙方支付加工費的65％，餘款5％應於下訂單之日起一年內支付完畢。
4、鑑於甲方向乙方的付款為持續狀態，甲方應在付款單上註明每筆付款所對應的訂單號，甲方未註明的，乙方有權決定甲方付款所指的訂單號。
七、特別約定
1、基於乙方已為甲方研發該產品提供了良好的技術支持和試製條件，並且將繼續為甲方研發、完善該產品提供技術支持和條件，甲方承諾甲方不得以任何形式委託任何第三方提供或加工該同類型產品。
2、基於甲方系該產品的專利申請人（專利經核准後為專利權人），乙方承諾未經甲方同意，不得以任何形式給第三方提供或加工該產品。
八、違約責任
1、甲方逾期支付加工費的，每逾期一天，應按應付款總額的日萬分之八向乙方支付違約金，甲方累計拖欠乙方應付款達xx元的，乙方有權解除本協議。
2、乙方逾期向甲方交付產品的，每逾期一天，應按該產品價格總額的日萬分之八向乙方支付違約金，逾期超過xx日的，甲方有權解除本協議。
3、乙方所交付的產品經雙方共同確認或者國家檢驗機構鑑定有質量問題的，乙方應按照質量問題的嚴重程度合理選擇修理、更換或賠償直接經濟損失的責任。
4、甲乙任何一方違反本協議第七條的約定，應向對方支付違約金xx萬元。
5、本協議期限內，除本協議另有約定或者雙方協商一致外，任何一方提前終止或解除本協議，應向對方支付違約金xx萬元。
九、合同的終止
1、本協議到期後自然終止。
2、本協議因合法解除而終止。
3、本協議因甲乙任何一方破產、註銷或被吊銷營業執照而終止。
4、本協議因不可抗力導致合同不能繼續履行而終止。
5、本協議因其他法律法規所規定的原因而終止。
十、不可抗力
1、如果本協議任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本協議下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，並在該不可抗力事件發生後7日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本協議的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本協議。不可抗力事件或其影響終止或消除後，雙方須立即恢復履行各自在本協議項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。
4、本協議所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，並於本協議簽訂日之後出現的，使該方對本協議全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、**、罷工，政府行為或新頒佈法律規定等。
十一、協議期限
本協議有效期為十年，自20xx年xx月xx日起至20xx年xx月xx日止。
十二、爭議的解決
本協議履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決。
甲方：
乙方：
xx年xx月xx日
xx年xx月xx日
甲方：_________
地址：_________
電話：_________
法定代表人：_________
職務：_________
國籍：_________
乙方：_________
地址：_________
電話：_________
法定代表人：_________
職務：_________
國籍：_________
茲經雙方同意，甲方委託乙方在_________加工_________，其條款如下：
1.來料加工和來件裝配的商品和數量
(1)商品名稱：_________;
(2)數量：_________共計_________。
2.一切所需用的零件和原料由甲方提供，或由乙方在_________或_________購買，清單附於本合同內。
3.每種型號的加工費如下
(1)_________(大寫：_________美元);
(2)_________(大寫：_________美元);
(3)_________(大寫：_________美元)。
4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運至_________(某地)，若有短少或破損，甲方應負責補充供應。
5.甲方應於成品交運前1個月，開立信用證(或電匯全部加工費)用於由乙方在_________或_________購買零配件、消耗品及原料費用。
6.乙方應在雙方同意的時間內完成_________型標準_________的加工和交運，不得延遲，凡發生無法控制的和不可預見的情況例外。
7.零件及原料的損耗率：加工時零件及原料損耗率為_________%，其損耗部分由甲方免費供應，如損耗率超過_________%，應由乙方補充加工所需之零件和原料。
8.若甲方誤運原料及零件，或錯將原料及零件超運，乙方應將超運部份退回，其費用由甲方承擔，若遇有短缺，應由甲方補充。
9.甲方提供加工_________標準_________零件和原料，乙方應嚴格按規定的設計加工，不得變更。
10.技術服務
甲方同意乙方隨時提出派遣技術人員到_________的要求，協助培訓乙方的技術人員，並允許所派的技術人員留在乙方檢驗成品。為此，乙方同意支付每人月薪_________美元，其他一切費用(包括來回旅費)概由甲方負責。
11.與本合同有關的一切進出口手續，應由乙方予以辦理。
12.加工後的標準_________乙方應運交給甲方隨時指定的國外買主。
13.其他條件
(1)標準_________的商標由甲方提供，若出現法律糾紛，甲方應負完全責任;
(2)若必要時乙方在_________或_________購買加工標準_________的零件及原料，其品質必須符合標準並事先需經甲方核准;
(3)為促進出口業務，乙方應儲備標準_________樣品，隨時可寄往甲方所指定的國外買主，所需的零件和原料，由甲方所運來的零件及原料中報銷。
14.本合同一式二份，甲方與乙方在簽字後各執一份。
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
代表(簽字)：_________
代表(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委託方：(以下簡稱甲方)
被委託方：(以下簡稱乙方)
甲方委託乙方加工產品，為維護甲乙雙方的利益，經雙方協商，就有關代加工事宜達成如下協議，以供雙方共同遵守。
第一條 代加工內容
甲方委託乙方為其加工系列產品，加工數量、款式(或開發信息)、標準、質量要求由甲方提供，價格由雙方協商確定，另在訂單上詳述。
第二條 甲方責任：
1、按計劃分季度委託乙方為其加工甲方產品。
2、向乙方提供甲方生產授權委託手續、商標註冊證、授權書以及對商業祕密的專有合法證明等相關法律文件。
3、向乙方提供加工品款式(或開發信息)、數量、技術要求、交貨時間等。
4、負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內容。
5、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督，並提出意見和建議，確認的樣品驗收貨品。
6、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
7、甲乙雙方嚴守商業祕密。
本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有，乙方不得為他人生產或提供。
甲方不得交乙方設計生產的樣版提供給其他生產商。
第三條 乙方責任
1、嚴格按照甲方的委託內容及要求從事代加工活動。
2、甲方確定的款式、數量、質量及生產期限等標準打版進行生產，生產標準符合qb1002-97質量要求，不得以任何形式和理由超過訂單數量和品種。
3、負責原材料的採購、驗收、供應，並按照甲方確定的原材料質量要求進行。
4、嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商標、飾品及包裝等丟失，應承擔相應法律責任。
5、不得將甲方提供的款式用於其他商標生產。
6、嚴守甲方的商業祕密。
7、對生產的產品實行三包，三包標準按國家有關規定執行。
第四條 付款方式及交貨地點：
甲方確定委託加工款式、數量、標準後，與乙方簽訂委託加工通知單，並於簽訂之日起一星期內乙方支付總貨款的30%作為預付款，乙方提供的貨品經甲方驗收進倉後財務核實即付款，交貨地點為甲方庫房。
第五條 驗收標準：
雙方在下訂單之前確定生產品種樣品，甲、乙雙方以此及在生產過程中，質量主管之監督要求(以書面內容要求為準)作為驗收標準。甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收。
第六條 違約責任：
1、因乙方未按甲方要求的時間交貨，乙方應每天承擔此批貨總價1%的違約金;如甲方沒按合同要求提貨，乙方有權扣除甲方訂金。
2、如乙方擅自生產或銷售甲方產品及包裝、印刷品等，一經查證，無論數量多少乙方應付甲方人民幣50萬元違約金，並追究乙方法律責任。
3、凡違反本合同之其他各項條款的，責任方應承擔此批貨價值30%的違約金。
4、甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權終止本合同。因甲方提供的商標及授權手續不完備或虛假產生的法律責任由甲方承擔，甲方賠償因此給乙方帶來和經濟損失。
第七條 合同有效期限 本委託加工合同期限為 個月，自 年 月 日至年 月 日止，生產期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條 合同如遇爭議，甲乙雙方可協商解決，達不成協議的可向廣州仲裁委員會申請仲裁。
第九條本合同正本一式二份，經雙方當地人代表簽字蓋章後生效。
第十條其他未盡事宜另行訂立。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
日期：日期：
合同編號：__________________
定作方：(以下簡稱甲方)____________________________
承攬方：(以下簡稱乙方)____________________________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本着誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。
第一條 加工成品
品名：________________
貨號：_______________
面料：________________
顏色：_______________
尺碼：________________
第二條 服裝數量
1、計量單位：件(上衣、褲子)
2、數量：_________套，其中_______碼______件，_______碼______件，_______碼______件，_________碼______件。
第三條 原材料的提供
由乙方提供原材料，甲方確認，具體見下：
材料名稱：
質量：
第四條 服裝質量
加工成品質量按 樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條 服裝款式 和規格
2、採取乙方包工包料並提供全部輔料的方式
第六條 報酬
1、加工單價：_______元/件
2、總金額(元)：小寫________________(大寫)______________________
第七條 包裝方式
內用________包裝，外用________包裝，包裝費由__ 方承擔。
第八條 服裝交付
1、交貨地：
2：運輸費用由 方負擔。
3:產品的交(提)貨期限：________年____月____日。
1、乙方根據甲方要求提供服裝款式及面料樣品，經雙方確認後，再進行批量生產。.
第九條 服裝驗收
1.驗收期間：________年____月____日之前。
2、驗收地點：_________________________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤後方可抽樣。
3.驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。
4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致
5、驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方並有權要求乙方返修。
第十條 定金/預付貨款
(1)甲方應於________年____月____日前向乙方交付定金________元(大寫);甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須返還定金。
(2)甲方應於________年____月____日前向乙方交付預付款________元(大寫);甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。
第十一條 報酬結算
1、轉賬結算。此合同簽訂後三日內，甲方須預付百分之五十的貨款給乙方。
2、終結付款額，依據實際製衣件數，經雙方認可後的款額支付。
3、甲方收到乙方全部貨物並驗收合格後，須在當日內付清乙方全部貨款。
第十二條 留置權
如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條 違約責任
1、甲方的違約責任
(1)製作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第二款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給甲方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
(1)、乙方須保證產品質量，如有製作問題，乙方須負責修改。
(2)、按此合同交貨日期，按時交貨。如未按時交貨， 甲方將扣除乙方每日2%的貨款作為違約金。
(3)未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。
(4)未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
第十七條 爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定
本合同經雙方簽字後於______年___月___日起生效，到全部貨款結清之日為止。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，乙方和甲方各執一份;
甲方(章)：________________
電話：____________________
簽訂日期________年____月____日
簽訂地點：_____________
乙方(章)： ______________
電話：____________________ 簽訂日期________年____月____日 簽訂地點：_____________
立約書人 青島起家肥料有限公司 (以下簡稱甲方)與_青島敦正生物工程有限公司(以下簡稱乙方)就原物料及成品委託承攬加工事項，通過友好協商，於 年 月 日雙方同意訂立合約條款如下，以為雙方共同遵守：
第一章 合同組成及內容
1.1 本合同規範由乙方供料並委託甲方承攬加工後，將全數加工製成品交付乙方之一切相關法律行為。
1.2 原物料、包材、加工製成品之具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法，按經甲方確認之乙方採購單、發票或其它書面約定所列，並作為本合同附件;本合同未盡事宜經雙方協商需補充的條款可另附協議書，亦視為合同附件。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
第二章 合同期限
2.1本合約期限自 年 月 日起至 年 月 日止，共計 年;合約到期前 日甲乙雙方得就本合約之內容重新檢視，檢視無意見則本合約自動續約 年，甲乙雙方並得協議無條件期前終止。
第三章 合同價格及結算方式
3.1 委託加工原物料、成品等所涉費用，由雙方協商決定並註明於發票/採購單。
3.2 加工費、運雜費、保險費等款項的結算，應遵守結算紀律，堅持錢貨兩清原則，付款採每月結算形式並在乙方採購單及甲方發票上註明，亦可採用信用證結算方式。
第四章 質量要求及運輸方式
4.1 各類物料及加工製成品質量標準按經甲方確認之乙方採購單、式樣書、圖紙、規格之約定，就有關標準之任何變更，應經雙方同意始生效力。
4.2 乙方供料及甲方就加工製成品之發貨(以下簡稱發貨方)應按約定時間、數量、質量、規格提供，對於乙方供料，由甲方位於 廠房,按經雙方確認之乙方採購單所列核對數量、規格、型號，不符合約定的，應向乙方提出，乙方應在接到甲方通知後七日內調換或補齊;屬於多發、錯運物料或加工製成品，收貨方應做好詳細記錄，妥為保管，收貨後 日內通知發貨方;收貨方對發貨方加工製成品之質量或性能有異議的，應在收到加工製成品後 日內提出異議，發貨方應在接到通知後 日內完成返修，收貨方逾期提出以上異議的，發貨方不承擔物料質量、數量、規格、型號不合格的責任。
4.3 發貨方應確保其供料或加工製成品包裝牢固，並保障運輸過程安全。
4.4 發貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委託承運單位發運，力求裝足容量或噸位，以節約費用。
4.5 乙方對甲方供料及甲方對乙方運送加工製成品之運輸及保險費，由乙方負擔。
第五章 成品驗收標準和方法
5.1甲方將加工製成品送達雙方約定交付地後，乙方應於三日內驗收，倘甲方未於此約定期間內接乙方驗收結果之通知，即於送達後第四日起視為加工製成品已通過驗收。
第六章 違約責任
甲方違約責任
6.1甲方未按約定質量交付加工製成品，應當負責修整或調換。
6.2甲方交付加工製成品數量少於約定，應當照數補齊。
6.3加工製成品交期按乙方物料備齊到達甲方指定地點時間而確定，加工期間甲方預期未能如期交貨時，應立即附具理由及計劃交貨日期提交乙方，雙方重新約定新交期。
6.4由於甲方保管不善致使乙方之供料、包材毀損、滅失的，由甲方承擔責任。
乙方違約責任
6.5 乙方於發出採購單後變更供料或委託加工製成品數量、規格、質量或設計等，應當及時通知甲方，如因相關變更造成甲方損失，乙方需作出賠償。
6.6 乙方未按約定期間和要求向甲方交付原物料、技術資料、式樣書、圖紙、規格、包材等，經甲方同意順延交期，並應當賠償甲方所受損失。
6.7 乙方超過約定日期支付加工費，應當比照銀行有關延期付款的息率向甲方償付違約金。
6.8乙方未按本合同約定辦法和期限對甲方加工製成品進行檢驗，或經檢驗發現成品不符合要求而未按約定期限通知甲方調換、補齊的，甲方對其加工製成品質量、數量不負責任。
6.9對於應償付的違約金，賠償金，保管費用和各種經濟損失，應在明確責任後十天內主動匯給守約方，違者按逾期付款處理，但任何一方不得自行用扣發物料、加工製成品或扣付加工費充抵。
第七章 合同解除
7.1本合同簽訂後，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同，經雙方協商同意後，可予變更或解除合同。但提出方應於該原因發生起二十四小時內通知對方，辦理變更或解除合同的手續。
第八章 知識產權保護及守祕義務
8.1雙方應信守職業道德，未經對方書面同意，不得將任何於業務過程中知悉對方包括但不限於生產工藝、技術、商業祕密及其它各類信息，泄露於包括對方員工在內之任何
第三人，違者守約方保留一切法律追訴權利。
第九章 紛爭解決
9.1甲乙雙方履行合同，發生糾紛時，應及時協商解決，協商不成時，任何一方均可向仲裁機構申請仲裁。
9.2本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委託方：
地址：
被委託方：
依據《中華人民共和國合同法》相關規定在平等、自願、互利的基礎上，就甲方委託乙方代加工飲料產品有關事宜，經雙方友好協商簽訂本合同：
一、總則：
1、合同期限：有效期自年月月日，到期如需要續簽合同，需在合同到期前30天書面通知對方，雙方另行協商合作相關事項。以上合同期限內在乙方的生產許可證、營業執照、税務登記證合法、組織機構代碼證、廠房租賃合同有效的前提下本合同方可生效，否則自動終止，並按照合同相關條款承擔責任。
2、乙方同意使用現工廠資源為甲方加工，未經甲方同意不得將代加工部分或全部轉包委託他人。（乙方不能私賣甲方產品）
3、甲方負責提供瓶型、瓶標、瓶蓋樣本，乙方按照甲方的樣本進行生產及採購（以甲乙雙方共同確認並蓋章封存的樣品為準）。
4、乙方負責代工產品生產及定期倉儲，並按甲方要求進行成品出貨。每批訂單生產完畢，甲方接到乙方提貨通知後應及時提貨，乙方為甲方提供30日的週轉庫位，逾期乙方將按天加收倉儲費用，具體費用雙方協商確定。
加工產品名稱、規格、價格
二、加工產品的數量、費用、付款與結算方式：
1、加工數量：乙方單次（班）計劃生產量不低於箱，依據當月雙方生產計劃進行。
2、付款方式：乙方自收到甲方的訂單之日起，兩日內提出具體生產計劃，並按合同約定標準計算該產品的代工費，向甲方出具付款通知單。
3、結算方式：訂單生產完畢，乙方通知甲方提貨，雙方依訂單生產入庫檢驗合格品量進行核算，核算後結清剩餘貨款，款到發貨。
三、本合同經雙方簽字蓋章後生效。本合同一式柒份，雙方各執二份，公證處一份，雙方質檢局各存檔一份，本合同未盡事宜由雙方另行簽署《補充協議》解決，《補充協議》與本合同具有同等法律效力。本合同權利義務未經另一方書面同意不得轉讓。
委託方 ：加工方：
代表人簽字：代表人簽字：
年月日 年 月 日
1、甲方根據市場銷售情況，於每月日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單，明確訂單的數量和供貨時間，乙方如有異議，應在接訂單後1日內書面提出，否則，視為同意。
2、乙方按確認的訂單提供產品，甲方可視具體情況對訂單進行相應的調整，調整計劃提前5天通知乙方，但調整幅度(量)不得超過計劃的25%，若超過25%，雙方另行協商。
3、乙方應盡最大努力，最大限度的滿足甲方訂單的要求。
第三條 加工產品質量及責任
1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的配方和工藝製作，產品質量符合國家食品衞生標準。
2、加工產品包裝上標註乙方廠名和廠址，同時註明乙方系受甲方委託生產，附“ ”商標使用授權書。
3、產品在保質期內出現批量性質量問題，經由雙方確認或國家檢驗檢測機構簽定屬乙方製造引起的，除由乙方承擔該批有質量問題產品(需雙方清點數量)的責任外，乙方還應按該批有質量問題產品總值的30%以實物形式(加工產品)補償給甲方;
4、乙方交付的產品如在市場流通中，因品質問題而導致甲方利益受損時，經雙方鑑定或經公證單位鑑定屬乙方責任的，乙方應負甲方直接損失賠償責任：
(1)加工產品的投訴賠償問題，甲方在預先徵得乙方同意的情況下(書面為準)可以先行賠付消費者，消費者簽收確認，由乙方負擔賠償，賠款在加工費中扣除;當乙方對甲方處理有異議的，甲方可委託乙方協助甲方處理;
方：
乙方：商貿中心
經友好協商，就乙方委託甲方加工茶葉達成以下協議：
一、乙方委託甲方加工茶葉的品種及價格：
(一)名稱：花茶、綠茶
(二)樣品編號：
(三)品質特徵：
二、數量：10噸/品種
三、包裝形式：散裝或者用乙方指定的包裝
四、交貨時間：每季度交貨一次。
五、交貨地點：北京
六、交貨及驗收：貨到以乙方簽收貨為準
(一)驗收地點：
(二)驗收人員：
(三)驗收依據：
八、付款方式：根據甲方經營情況可以：預付、現付、或年度內全部結清。
九、違約處理：
(一)交貨時間：(二)價格：(三)數量：
(四)品質：(五)包裝及淨重：
十、XX年，同一品種，乙方保持委託最少兩家廠(場)家生產的權利。根據實際合作情況，確定今後長期的合作計劃。
十一、本協議一式兩份，甲、乙雙方各一份，自籤之日起生效。甲、乙方如有違約，應友好協商，協商不成，由北京市法院裁決。
甲方：
乙方：
年月日
原告瀋陽市百特電力電子有限公司(以下簡稱百特公司)與被告瀋陽市姚千建築材料廠(以下簡稱為建材廠)委託加工合同糾紛一案，本院於XX年4月14日受理後，依法組成由陳林擔任審判長並主審，田麗、周蒙參加評議的合議庭，公開開庭進行了審理，原告及被告委託代理人均到庭參加了訴訟，本案現已審理終結。
原告訴稱：XX年12月1日原告與被告簽訂了標的額為1040萬元的水泥杆委託加工合同。合同生效後原告按約定分別於XX年12月17日，XX年1月21日、2月6日、3月6日、3月11日給付被告345萬元的水泥杆預付款。預付款給付後被告卻沒有約定履行合同，之後原告多次催要貨物，但時至今日被告也未給付原告一根水泥杆。既然被告無貨可供，原告便要求被告返回預付款，但幾年來原告一直向被告催要欠款未果。XX年10月原告請求瀋陽甦家屯區公安分局經偵支隊，幫助追要欠款，經偵支隊幫助催要多次並調查取證和查閲了相關材料。到目前為止原告一直沒有停止催要此款。由於被告的違約行為，致使原告的供貨方電力公司的施工受到嚴重影響，延誤了工期。為此使原告蒙受了極大的經濟損失。綜上，請求法院判令建材廠返還345萬元水泥杆預付款及利息8.302萬元，並承擔本案訴訟費用。
被告建材廠辯稱：對與原告訂立合同及收取345萬元預付款(其中含30萬元運費)的事實無異議，但我方已生產水泥杆17099根，價值4445,740元，上述水泥杆已由原告委託的瀋陽農電水泥杆廠提走。且我方多次催促原告提貨，原告遲遲不提貨，給我方造成嚴重的經濟損失。
經審理查明：原告百特公司作為甲方於XX年12月1日同作為乙方的建材廠簽訂一份水泥杆收購合同，合同約定:由甲方委託乙方生產電杆40000棵，每棵杆單價260元，要求乙方從XX年12月1日至XX年6月末完成，要求質量符合gb4623-94《環型預應力混凝土電杆》國家標準。提貨方式為如汽車運輸經甲乙雙方驗收合格後，甲方派車，乙方負責裝車，貨物以出廠數量為準。結算方式為甲乙雙方簽定合同後，付當月運出水泥杆數量的50%金額，每月應付提貨的45%，扣5%的質量保證金，經核實沒有任何問題待下月初付清。同時，合同還約定了其他條款等。合同簽訂後，原告按合同約定分別於XX年12月17日，XX年1月21日、2月6日、3月6日、3月11日給付被告345萬元的水泥杆預付款，其中含運費30萬元，被告建材廠未按合同約定向原告供應水泥杆。
上述事實，有委託加工合同，收款收據，庭審筆錄等憑據，在卷佐證，並經庭審質證，本院予以確認。
本院認為：原、被告雙方簽訂的水泥杆委託加工合同意思表示真實，內容不違反法律、法規的規定，應認定有效，雙方均應恪守。被告未依約履行交付水泥杆的義務，已構成違約，應承擔逾期供貨的違約責任。且其違約行為致雙方訂立合同的目的無法實現，已構成根本違約，原告百特公司因而享有合同解除權，現其要求返還預付款項及佔用該款期間的利息請求有理，應予支持。關於被告建材廠主張原告已委託他人提走水泥杆一節，因被告建材廠未能舉出充分證據證明其與原告百特公司之間存有委託關係的事實，故被告建材廠的該項抗辯理由不能成立，不予支持，至於被告建材廠所提其已按約履行，違約原因系原告遲延提貨所致的主張，對其主張的事實因其亦未能舉證加以證明，故該主張亦不能成立。綜上，依照《中華人民共和國合同法》第六十條一款之規定，判決如下：
一、被告瀋陽市姚千建築材料廠於本判決生效後十日內給付原告瀋陽市百特電力電子有限公司預付款及運費345萬元。
二、被告瀋陽市姚千建築材料廠於本判決生效後十日內給付原告瀋陽市百特電力電子有限公司佔用上述款項的利息(從佔用該款項之日起至本判決確定的給付之日止，按中國人民銀行規定的同期金融機構計算逾期貸款利息標準計付)。
上列款項如逾期給付，則按《中華人民共和國民事訴訟法》第二百三十二條規定執行。
本案案件受理費27,302元，由被告瀋陽市姚千建築材料廠承擔，並與上述款項一併給付原告。
委託加工合同樣本
以下簡稱甲方)：
加工方(以下簡稱乙方)：
甲乙雙方通過共同協商，在乙方生產設備能力允許的情況下，經甲方要求，乙方同意，為甲方加工生產“ ”系列飲料，雙方本着平等協商、互惠互利的原則，達成以下議項：
一、加工產品範疇
1.產品品名：
2.產品規格為：
3.如增加產品由雙方另行簽訂書面補充協議，
二、加工費用
加工費按 元/瓶，以每箱 元(每箱 瓶，核算加工費按箱計算)。
三、加工方式
甲方負責提供內容物及包裝原材料(包括瓶、標、箱、蓋、封箱膠帶等包裝物)，乙方負責水、電、蒸汽的供應和配料、加工、封蓋、噴碼、套標、裝箱等工序的完成。
四、加工數量：分批加工，以甲方通知乙方批量為加工量。
五、結算方式
每月20日，有雙方保管、會計人員根據生產及耗損情況，盤存加工數量，以實際發貨數量計算加工費。
計算方式：實際加工數量(箱)*加工費(箱)-超耗料費=應付加工費，每月25日前付清當月加工費，甲方以現金或者匯票支付。
六、加工產品質量及責任
1.乙方嚴格按甲、乙雙方確認的樣版和標準制作。
2、加工產品包裝上標註乙方廠名和廠址，同時註明乙方系受甲方委託生產，附“ ”商標使用授權書。
3、產品在保質期內出現批量性質量問題，只要產品達成甲乙雙方所確認的樣版和標準，皆由甲方負責解決，與乙方無關;
4、在甲方有要求時，乙方可協助甲方處理質量投訴，但不負責對最終用户(即甲方客户)提供售後服務;
5.少量的包裝破損等質量問題，由乙方負責調換;
6.若屬甲方運輸或出廠以後因保管不當導致產品變質，乙方不予承擔責任，
七、原輔料及包裝材料供應
1.產品的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲方提供給乙方，這些圖案及其組合的.知識產權屬於甲方所有，乙方不得在甲方產品以外的任何場所使用或許可他人使用。
2.乙方全面負責採購加工產品所需的原輔材料和包裝材料，並確保所採購的原輔材料、包裝材料符合甲方產品質量標準要求。
3.乙方應保管好甲方材料，包裝紙箱、標籤等不能流入市場。
八、交貨方式
甲乙雙方按甲方指定之每批產品發貨日期在乙方倉庫進行交貨，由甲方派駐發貨人員與乙方倉庫人員按共同清點產品數量簽署交貨憑證。
九、物料耗損標準
按國家有關標準執行。耗損應控制在原漿2%、蓋2%、包裝箱3%，瓶2%、標籤2%以內，超耗部分從加工費中扣除。因瓶子質量所造成的耗損(需瓶廠認可)，不屬2%耗損控制範圍。
十、裝卸
甲方負責所有原輔材料的裝卸，乙方負責免費提供機械予以協助。
十一、倉儲
乙方負責成品的倉儲工作，產品在發運前由乙方負責倉儲保管，產品所有權屬甲方，出庫必須由雙方人員共同進行。
十二、甲方的責任與義務
1.向乙方提供甲方生產授權委託手續、商標註冊證、授權書以及對商業祕密的專有合法證明等相關法律文 件;
2.負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內容;
3.加工費後，甲方須書面通知乙方：本旬、本月所要加工的數量等方面的生產計劃，以更乙方組織生產;
4.如果因甲方提供的內容物及包裝物而出現的質量問題由甲方負責;
委 託 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定 做 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定做方委託委託方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備註 |
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
甲方:____________
乙方:____________
茶葉委託加工協議書
一、經友好協商,他委託甲方加工茶黨達成以下協議:
二、甲方,乙方委託的品種和加工茶葉價格:
(1)的名稱:茶、綠茶
(2)樣品編號:____________
(3)質量特色:____________
(4)數量:________噸/品種
三、包裝形式:散裝或由乙方指定的包裝
四、交貨時間每季度交貨時間。
五、送貨地點:北京
六、交貨和承諾:收到貨交給乙方簽名為準
(1)驗收地點:
(2)驗收人員:
(3)接受基礎:
八、付款方式:甲方商業能夠:根據現付,或預付,是在今年內將全部結清。
九、默認處理:茶葉委託加工協議書
(1)交貨時間:
(2)價格:
(3)數量:
(4)質量:
(5)包裝,淨重:
十、同一品種,乙方委託至少兩種植物保持(場)製造的權利。根據實際今後的合作,來證實它的長期合作計劃。
十一、本合同一式二份,甲乙雙方各一份自簽訂之日起作用。甲、乙方應友好協商,在默認的,協商不成,XX市的法院裁決。
茶葉委託加工協議書
甲方:____________
乙方:____________
日期：____________
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
經甲乙雙方協商，本着平等互利，共同發展在原則，達成以下協議：
⑴ 乙方委託甲方加工“__________”牌品種健康理療產品，並提供給甲方商標註冊樣本。
⑵ 確定品種、數量等問題後，乙方預付全部貨款在 50% 給甲方。甲方應按乙方下達在生產品種、規格、數量安排生產，按期完成，以保證乙方市場需求。完成訂單後，甲方通知乙方驗貨無誤後，乙方應付甲方全部貨款。
⑶ 產品完成後，由甲方負責發往乙方指定地點，運輸費用由乙方支付。
⑷ 由甲方向乙方提供全部市場銷售在合法手續。如需開具發票，費用由乙方負責。
⑸ 甲方不得在給除乙方以外的第三家生產與“_________”牌款式或相似的功能內衣。
⑹ 乙方委託甲方生產的“__________”牌產品，加工價格為每件____元(包括手工及材料)，共______件。以後若原材料上下浮動，以後加工價格雙方再協商。
⑺ 如乙方發現甲方貨物存在次品，甲方應無條件調換正品，以利於市場銷售。
⑻ 如在加工途中，出現因品種或款式需變更，而導致停工，乙方給甲方部分損失補償，，具體金額雙方友好協商後製定。
⑼ 工期保證：甲方應保質保量，按協議交貨日期完工。若耽誤工期，甲方應向乙方賠償總貨款的50%的經濟賠償。
⑽ 本協議壹式貳份，甲、乙雙方各執壹份。每份及本協議附件具同等法律效力，自雙方簽字或蓋章之日起生效，有效期壹年。若發生糾紛，甲、乙雙方應儘量友好協商，若協商不成，申請甲方所在地司法機關解決。
甲方： 乙方
地址： 地址：
電話： 電話：
郵編： 郵編：
開户行： 開户行
銀行帳户： 銀行帳户：
經辦人： 經辦人：
簽訂日期： 簽訂日期：
委託方濟寧宜知食品有限公司
被 委 託 方 濟寧市通大食品有限公司
合 同 編 號
籤 訂 地 點 山東省濟寧市
籤 訂 日 期 年 月 日
食品委託加工合同
委託方（甲方）：菏澤市江正食品有限公司
被委託方（乙方）：濟寧市成友食品有限公司
合同編號：
簽訂地點：山東省濟寧市
經雙方充分協商，在互利互惠的基礎上，就甲方委託乙方加工生產肉製品產品事宜，達成以下協議：
第一條 加工產品範疇
1、產品品名：速凍肉製品
2、產品單元：速凍肉丸、金魚蛋餃
3、產品規格為：1×2.5kg×4；1×2kg×4；1×260g×10
4、如增加產品由雙方另行簽訂書面補充協議。
第二條 委託加工訂單
1、甲方根據市場銷售情況，於每月 25 日前以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單，明確訂單的數量和供貨時間，乙方如有異議，應在接訂單後1日內書面提出，否則，視為同意。
2、乙方按確認的訂單提供產品，甲方可視具體情況對訂單進行相應的調整，調整計劃提前5天通知乙方，但調整幅度（量）不得超過計劃的25%，若超過25%，雙方另行協商。
3、乙方應盡最大努力，最大限度的滿足甲方訂單的要求。
4、初期暫定供貨數量：速凍肉丸30件/月；金魚蛋餃20件/月。如需變動時以書面變更為準。
第三條 加工產品質量及責任
1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的配方和工藝製作，產品質量符合國家食品安全標準。
2、加工產品包裝上生產者標註乙方的廠名和食品生產許可證編號及標誌，經銷者標註甲方的廠名和廠址。
3、產品在保質期內出現批量性質量問題，經由雙方確認或經第三方有資質的質檢機構鑑定屬乙方製造引起的，由乙方承擔該批有質量問題產品（需雙方清點數
量）的責任；
4、乙方交付的產品如在市場流通中，因品質問題而導致甲方利益受損時，經雙方鑑定或經第三方有資質的質檢機構鑑定屬乙方責任的，乙方應負甲方直接損失賠償責任：
（1）加工產品的投訴賠償問題，甲方在預先徵得乙方同意的情況下（書面為準）可以先行賠付消費者，消費者簽收確認，由乙方負擔賠償，賠款在加工費中扣除；當乙方對甲方處理有異議的，甲方可委託乙方協助甲方處理；
（2）在甲方有要求時，乙方可協助甲方處理質量投訴，但不負責對最終用户（即甲方客户）提供售後服務；
（3）少量的包裝破損等質量問題，由乙方負責調換；
（4）若屬甲方運輸或出廠以後因保管不當導致產品變質，乙方不予承擔責任。
5、乙方應按產品執行標準要求對每批次產品進行抽檢及留樣，並嚴格遵循“三檢”制度。
6、乙方應根據甲方銷售需要提供加蓋公章的工商營業執照複印件及生產許可證複印件，相應批次產品的出廠檢驗報告單。
第四條 委託產品標籤上委託方、被委託方廠名廠址及其他內容標註方式
1、委託方名稱：濟寧宜知食品有限公司
委託方地址：市中區唐口鎮唐人居13-2-401
2、被委託方廠名：濟寧市通大食品有限公司
被委託方生產許可證號：QS3708 1101 0283
委託企業名稱與被委託企業名稱應為同一字號。
第五條 生產許可證標誌、編號使用、原輔材料及包裝材料供應
1、乙方在委託加工合同有效期內允許甲方在其委託的產品包裝物上加印甲方的“QS”標誌和“食品生產許可證編號”。
2產品的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲方提供給乙方，這些圖案及其組合的知識產權屬於甲方所有，乙方不得在甲方產品以外的任何場所使用或許可他人使用。
3、甲方全面負責採購加工產品所需的原輔材料和包裝材料，並確保所採購的原
輔材料、包裝材料符合甲方產品質量標準要求。
4、乙方應保管好甲方材料，包裝紙箱、標籤等不能流入市場。
第六條 產品交付與驗收
1、產品實行甲方自行提貨，交付地點為乙方工廠倉庫，物流運輸由甲方負責，乙方負責裝車。
2、產品交貨按甲方訂單履行，若有變動，雙方應提前約定。
3、產品在出廠之前，由甲方駐廠代表開具質量驗收單，並在乙方出庫單上簽字。
4、產品驗收依據為經雙方共同確認的質量文件及相應產品執行標準。
5、如甲方認為原輔材料、包裝材料及成品出現不良現象（如原輔材料、包裝材料不符合標準，成品有破損現象等）時，可向乙方提出異議，並有權通知乙方停止使用不良的原輔材料及包裝材料；
6、交貨時間：自訂貨計劃在乙方確認（計劃確認時間為乙方收到傳真後1天內）後第七天開始供貨，每次供貨量為月訂貨量50件。
第七條 貨款金額及付款條件
1、貨款金額確定（貨物價格），肉丸每件產品貨款均價為人民幣叁拾元整（30元），金魚蛋餃為人民幣肆拾元整（40元），合同總金額為貳萬元整（20，000元）。
2、甲方在產品生產完成10日後全數匯至乙方的銀行户頭。
3、乙方必須在甲方付款之後三個工作日內向甲方開具增值税發票。
第八條 其他
1、以上所有委託加工產品僅由甲方銷售，乙方不得銷售。
2、合同解除的條件
其中一方可提前六十天以書面形式通知對方解除此協議。
如任何一方違反以上條約，另一方有權根據本協議規定，提前三十天以書面形式通知對方解除此協議。
協議終止後，甲必須於協議終止後五個工作日之內提走所有屬於甲方之剩餘的產品，原材料及包裝材料，否則乙方有權自行處理有關物料。
3、爭議解決途徑
本合同在履行過程中發生因不可抗力所做調整或其他爭議，由雙方當事人協
商解決； 協商不成的,依法向當地仲裁機構申請仲裁或向人民法院起訴。
4、合同有效期限
自20xx年08月07日起至20xx年11月06日止（注意期限不要超過乙方的
生產許可證有效期）。
委託方（甲方）
單位名稱（章）：
單 位 地 址：
法 定 代 表人：
電 話：
開 户 銀 行：
帳 號：
郵 政 編 碼：
被委託方（乙方）
單位名稱（章）：
單 位 地 址：
法 定 代 表人：
電 話：
開 户 銀 行：
帳 號：
郵 政 編 碼：
委託方：____________電話：____________地址：____________傳真：____________聯繫人：____________郵編：____________
加工方：____________電話：____________地址：____________傳真：____________聯繫人：____________郵編：____________
為保障委託、加工雙方的合法利益，根據《中華人民共和國合同法》及有關法律，雙方經友好協商，一致同意按下列條款簽訂本合同：
一.貨物明細：商品名稱、型號、尺寸、單價及總價等。詳見附件一：“手術室配套產品報價單”報價單號：20_0122(共一頁)。
二.合同金額優惠後的總金額：人民幣壹拾萬貳仟伍佰叁拾壹元整(人民幣：￥102531.00元)。
三.付款條件：
3.1合同預付款：叁萬元整(人民幣：￥30000.00元)，於簽訂合同時支付。
3.2貨款餘額：提貨前付清餘額(人民幣：￥72531.00元)。
3.3付款方式：委託方以電匯方式支付。
四.交貨條款：交貨日期：貨物在加工方確認收到委託方預付款後，安排生產，三週內交貨。
五.貨物運輸：公路運輸，發貨至工地，運費由需方承擔。
六.貨物包裝：加工方提供木箱或紙箱包裝。
七.修改合同：合同於簽訂後，不可改動。如因委託方或加工方修改而造成對方損失，將由修改方承擔。
八.其它條款：
8.1代表委託方的收貨人於送貨單上簽收將視為委託方確認收到送貨單中所列之貨物。常州愛輝科技有限公司
8.2本合同在委託加工雙方簽字蓋章後，以最後簽字日期為生效日。
8.3本合同一式二份，所帶附件同樣為本合同不可分割的一部分，簽字後雙方各執一份，均具同等法律效力。
8.4一切由執行本合同引起的或與本合同有關爭執，委託加工雙方通過友好協商解決，如協商不能解決時，應提交加工方所在地國家有關法律部門裁決。
委託方：____________代表：____________簽字：____________蓋章：____________日期：____________
加工方：____________代表：____________簽字：____________蓋章：____________日期：____________
委託方(甲方)：__________________________________
受託方(乙方)：__________________________________
甲方因生產經營需要，委託乙方生產加工零部件，現經雙方協商簽訂如下合同以資共同信守：
一、委託加工物品零部件名稱
規格型號
單位
數量
交貨日期
二、甲方提供主要材料耗用定額零部件名稱
規格型號
加工材料名稱
單位
材料耗用定額
三、加工費結算定額零部件名稱
規格型號
單位
加工費定額(含税)
四、加工費結算期限
在雙方確認掛帳結算後的.________月內，甲方付清加工費。
五、生產計劃下達、加工撥料核銷及財務結算操作規定
1、單批次委託加工的，本合同即為加工計劃;多批次委託加工的業務，由甲方另行下達委託加工生產計劃書，明確規定加工期限，乙方必須保證在規定期限內交貨。
2、根據甲方下達的加工計劃，甲乙雙方辦理委託加工撥料手續，由交接雙方經辦人在《委託加工撥料單》上籤證確認。
3、產品加工完畢後，甲乙雙方辦理完工產品交接手續，由交接雙方經辦人在《加工產品入庫單》上簽字確認。
4、每月結算期，根據當月加工產品數量，甲乙雙方辦理加工費掛帳結算確認手續，並在本合同規定的付款前，乙方憑增值税專用發票向甲方收取加工費。
六、質量要求
雙方另行簽訂質量技術協議予以明確規定。
七、延期交貨的處罰規定
乙方延期交貨的，按每延遲一天處以2%的經濟罰款。
八、未盡事宜雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有相同的法律效率。
九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方(公章)：
乙方(公章)：
簽訂日期：年月日
委 託 方： （以下簡稱“甲方”） 被委託方： （以下簡稱“乙方”） 因甲方施工需要，經甲方洞渣委託乙方進行碎石加工。乙方願意按甲方要求組織加工，經雙方友好協商，達成如下協議，供甲、乙雙方共同遵守：
一、工程名稱及地點：
項目名稱：
地 點：
二、甲方履行職責：
1、負責提供碎石成品存儲場，負責提供生產設備安裝場地及住宿場所，負責安裝1台500千VA變壓器。
2、安裝視頻監控，對碎石加工和堆料進行監督。
三、乙方履行職責
1、乙方自行建設及安裝碎石加工設備，並承擔一切費用。
2、負責加工設備的租賃、運輸、安裝、調試等一切工作並承擔相應的費用。
3、乙方的生產能力和生產規格（含機制砂）應滿足甲方的要求。乙方須保證生產能力不小於800m/天，每月生產量不少於1600m。需保證洞渣堆積場所的洞渣存儲量不大於2000m。
4、負責成品碎石按甲方要求合理有序堆放及成品碎石料出333
場裝車工作。負責做好防洪、防資措施。
5、配合甲方做好碎石結算工作。
6、負責做好環境保護工作，不產生污水、粉塵等污染。
7、負責做好安全防護措施，保證安全生產，並做好地方協調工作。
四、違約責任
1、乙方的生產能力如不能滿足委託加工合同約定的要求，甲方有權解除委託加工合同，乙方應賠償甲方的經濟損失。
2、因乙方管理不善給予甲方造成的.損失，乙方應賠償甲方的經濟損失。
3、如因乙方自身原因導致無法加工或無故拖延工期，甲方有權解除委託加工合同，並扣留所有加工設備以補償甲方損失，乙方無條件退場。
4、如發現外賣甲方有權按每立方罰款1000元處罰，罰款從承包人加工費中扣除。
5、甲方隧道洞渣都要給乙方加工碎石，加工數量大約28萬m左右。
6、生產期間如發生安全事故由乙方負責並承擔相應的費用。
乙方出現上述條款一項違約，甲方均有權解除委託加工合同並要求乙方賠償甲方的損失，乙方應無條件接受。
五、計量、計價與支付：
1、碎石成品按每立方米1.48噸計量。
2、碎石及成品價格按28元/m，乙方不提供正式發票、管理費，不負責加工税收等一切其它費用。機制沙成品價格按元/m，石粉成品價格按 8元/m。本單價採用綜合單價（單價包含碎石加工所產生的一切費用）。
3、乙方所有加工的碎石和石粉及其他附屬產品所有權歸甲方。
4、計價與支付按每月實際生產量的90%給予支付，其餘10%等工程竣工後三個月內無息一次性結算。
六、爭議解決方式：
雙方在履行委託加工合同時發生爭議，可以自行和解，任何一方不願和解或和解不成的，雙方約定向甲方公司所在地法院訴訟解決。
七、委託加工合同終止：
1、雙方履行完委託加工合同全部義務，加工款項支付完畢，本委託加工合同即告終止。
2、本委託加工合同壹式三份，具有同等效力，由甲方執二份，乙方執一份。
雙方簽字後生效。
甲方：乙方：
簽字日期： 簽字日期：
立約書人惠州泰利電子有限公司（以下簡稱甲方）與_科時電子（惠州）有限公司__（以下簡稱乙方）就原物料及成品委託承攬加工事項，通過友好協商，於20xx年5月5日雙方同意訂立合約條款如下，以為雙方共同遵守：
第一章合同組成及內容
1.1本合同規範由乙方供料並委託甲方承攬加工後，將全數加工製成品交付乙方之一切相關法律行為。
1.2乙方提供原材料清單如下：
ABS膠料
PC膠料
甲方在約定期限內按約定要求將以上膠料注塑成形送返乙方指定倉庫。
第二章合同價格及結算方式
2.1委託加工原物料、成品等所涉費用，由雙方協商決定並註明於發票/採購單。
2.2加工費、運雜費、保險費等款項的結算，應遵守結算紀律，堅持“錢貨兩清”原則，付款採每月結算形式並在乙方採購單及甲方發票上註明，亦可採用信用證結算方式。
第三章質量要求及運輸方式
3.1各類物料及加工製成品質量標準按經甲方確認之乙方採購單、式樣書、圖紙、規格之約定，就有關標準之任何變更，應經雙方同意始生效力。
3.2發貨方應確保其供料或加工製成品包裝牢固，並保障運輸過程安全。
3.3發貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委託承運單位發運，力求裝足容量或噸位，以節約費用。
3.4乙方對甲方供料及甲方對乙方運送加工製成品之運輸，由乙方負擔。
第四章成品驗收標準和方法
4.1甲方將加工製成品送達雙方約定交付地後，乙方應於三日內驗收，倘甲方未於此約定期間內接乙方驗收結果之通知，即於送達後第四日起視為加工製成品已通過驗收。
第五章違約責任
甲方違約責任
5.1甲方未按約定質量交付加工製成品，應當負責修整或調換。
5.2甲方交付加工製成品數量少於約定，應當照數補齊。
第六章合同解除
6.1本合同簽訂後，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同，經雙方協商同意後，可予變更或解除合同。但提出方應於該原因發生起二十四小時內通知對方，辦理變更或解除合同的手續。
第七章知識產權保護及守祕義務
7.1雙方應信守職業道德，未經對方書面同意，不得將任何於業務過程中知悉對方包括但不限於生產工藝、技術、商業祕密及其它各類信息，泄露於包括對方員工在內之任何第三人，違者守約方保留一切法律追訴權利。
第八章特別條款
10.1乙方提供給甲方的是海關監管保税料件，因此甲方在生產加工中所產生的邊角料等需全部返還至乙方。如雙方違反此條款所產生的一切後果由違約方承擔。
10.2本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。
甲方：惠州泰利電子有限公司乙方：科時電子（惠州）有限公司
公章：_______________________公章：_________________________
法定代表人：___________________法定代表人：___________
開户銀行農業銀行博羅福田支行開户銀行：中國銀行福xx行
帳號：4424xx4952帳號：09598xx001
法定地址：博羅縣福田鎮福達工業區法定地址：惠州市福田xx3號
電話：_____68xx28_______電話：___686xx03____
傳真：______688xx628_________傳真：____686xx803_________
日期：20xx年_5__月5日日期：20xx年__5__月__5__日
甲方：乙方：
就 黃金進料委託加工 項目事宜，我方做出如下報價方案：
1、加工方式：黃金重熔更改尺寸大小
2、加工費單價：0.2元/克黃金
3、加工時間：24小時 (按200公斤為基礎計算)
4、實際加工損耗：小於0.02% (按重量計算)
5、加工成品商標：出口境外的成品不能印製“紫金”註冊商標(圖形)，但可按客户要求定製商標，具體費用另計。
6、加工税費自理，加工費開具增值税發票
7、我方提供加工相關工藝流程、工藝簡述、加工設備名稱、環評報告等資料並協助客户辦理《加工貿易業務批准證》和海關加工貿易手冊填制、核銷事項。
本報價方案是雙方合作的基礎，雙方的具體合作內容以雙方的正式合同為準。
Xxxxxxx公司
代表人簽字：
時間：
(公司印章)
甲方（委託方）：上海妙言實業發展有限公司 乙方（加工方）：
甲、乙雙方本着平等、自願、誠實信用的原則，經友好協商簽訂此協議，以資共同遵守：
一、委託加工產品品名、單價及金額
二、委託加工方式
1、甲方提供原材料，乙方負責加工產品。
三、質量要求及技術標準
1、乙方嚴格按照甲方提出質量要求進行加工。
2、技術標準參照國家標準執行。
四、包裝要求及交貨地點，運輸方式
1、乙方按甲方要求進行包裝。
2、甲方指定地點交貨。
3、運輸方式為陸運，運費由甲方負擔。
五、結算方式
1、乙方全部交貨後，由乙方開具發票交與甲方。
2、甲方以現金或銀行匯款方式與乙方結算。
六、違約責任
1、乙方必須嚴格按照雙方規定時間交貨。
七、解決合同糾紛的方式
1、本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。
委託方（甲方）：上海妙言實業發展有限公司 加工方（乙方）：
代表人簽字（或印章）： 代表人簽字（或印章）：
年 月 日年月 日
甲方：
乙方：
依據《中華人民共和國合同法》和有關法規的規定，乙方接受甲方的委託，就委託設計事項，雙方經協商一致，簽訂本合同，信守執行。
一、委託事項：
包裝共款，元不含税。若實際設計的包裝超過 款，按每款 元（ ）計算。
二、付款方式：
1、甲方需在合同簽訂之日起兩個工作日內將委託設計總費用的50％付給乙方（乙方收到甲方的款項後作為設計的開始時間）；
2、設計完成後，甲方需在二天內由代理人確認，乙方以此為定稿，確認後甲方應當即付清設計費用的全部餘款。
三、設計時間：
設計完成的時間為甲方提出設計要求後 個工作日。(因甲方原因耽誤的時間，完稿時間應順延)。
四、知識產權約定：
1、乙方對設計完成的作品享有著作權，但按本協議約定轉讓甲方的除外；
2、甲方在餘款未付清之前對該作品不享有任何權利；甲方在餘款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方設計的作品而導致的侵權，乙方有權依據《中華人民共和國著作權法》追究其法律責任；
3、未被甲方採用的方案，知識產權仍歸乙方所有；
4、在乙方為甲方提供設計方案後，若因商品名稱變化或因乙方設計未達到甲方要求而需要變更設計方案，乙方應修改設計或重新設計以滿足甲方要求；
五 、雙方的權利義務：
（一）甲方權利：
1、甲方有權對乙方的設計提出建議和思路，以使乙方設計的作品更符合甲方企業文化內涵；
2、甲方有權對乙方所設計的作品提出修改意見；
（二）甲方義務：
1、甲方按照合同約定支付相關費用；
2、甲方有義務提供有關企業資料或其他有關資料給乙方。
（三）乙方權利：
1、乙方有權要求甲方提供有關企業資料供乙方設計參考；
2、乙方有權要求甲方按照合同約定支付相應款項；
3、甲方在未付清款項之前乙方對設計的作品享有著作權。
（四）乙方義務：
1、乙方需按照甲方的要求進行作品設計；
2、乙方需按照合同約定按時交付設計作品；
3、乙方應保證包裝設計的原創性，設計作品不得侵犯第三方知識產權。
六、違約責任：
1、甲方在乙方作品初稿完成後終止合同的，應當支付全額的`設計費用；
2、乙方如提前終止合同，所收取的費用應當全部退回給甲方，並向甲方支付違約金為所收取費用的兩倍；
3、甲方因使用乙方設計的包裝設計廣告侵犯第三方的知識產權，侵權責任由乙方承擔，乙方應賠償甲方因使用乙方包裝設計而造成的全部損失。
七、不可抗力因素：
甲乙任何一方由於不可抗力，不能履行合同時，由雙方協商解決。確實無法調節，則根據合同法辦理。
八、合同生效：
1、本合同由甲乙雙方簽字蓋章後立即生效；
2、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，均具有同等法律效力。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
地址： 地址：
電話： 電話：
代表簽字： 代表簽字：
日期： 日期：
甲方：安徽皖都金屬構配件有限公司
乙方：漯河市永鑫金具有限公司
安徽皖都金屬構配件有限公司公司(以下簡稱甲方),委託漯河市永鑫金具有限公司（以下簡稱乙方）加工熱鍍鋅標準件（具體品種、規格型號、數量及重量附清單），協議內容如下：
1.甲方按實際過磅重量，以單價5800.00元/噸（含17%增值税）委託乙方加工，乙方須向甲方開具17%增值税發票；
2.乙方應按甲方提供的品名、規格型號、數量、單重生產,並承擔因產品質量、數量、重量等引起的一切不良後果和損失費用；
3.交貨方式：乙方負責將貨物運輸至甲方指定地點，並承擔一切運輸費用；
4.付款方式：按甲乙雙方約定方式付款；
5.本協議一式兩份，雙方代表簽字，加蓋公章（傳真件視之有效）。
甲方：安徽皖都金屬構配件有限公司乙方：漯河市永鑫金具有限公司
地址：安徽省潛山縣綜合經濟開發區皖水路1號地址：漯河市召陵區召陵鎮歸村
電話：0556-5710517 電話：0395-6844021
傳真：05565710517傳真：0395-6844066
授權代表：張祖紅授權代表：周孝旗
簽訂日期：20xx-6-30簽訂日期：20xx-6-30
委託加工合同模板樣本
甲方：
合同編號:
乙方必須使用甲方提供規定的原材料，乙方應在_________ 年_________月_________日將服飾成品交甲方檢驗合格完成，甲方提供乙方 使用的原材料與實際單耗為標準。
甲方：_________ 乙方：_________
一、委託加工項目 1、委託加工產品：_________ 2、數量：以甲方下單為準 3、單價：_________ 4、交貨期限：按乙方接單日起( )天內交貨。具體時間以訂單為準。 5、甲方提供、商標、吊牌、防偽標識。
二、質量要求及技術標準： 1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，參照【生產通知單、樣衣、工藝制單】為標準，於_________年_________月_________日製作出大貨樣衣，經甲方確認後封樣，該樣品由甲方保存，方可大貨生產。 2、技術標準按照《企業質量問題細則》見附件及國家標準。如企業質量細則標準中有低於國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執行。
三、乙方對質量負責的範圍及侷限; 1、顏色、尺碼規格的確認 2、繡花、印花、、其他特殊工藝的確認 3、裁剪工藝、縫紉工藝、的確認 4、其他質量問題的確認、5、回修率不能超過 8總生產量，如有超過範圍按每件扣款五元。
四、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求 1、甲方提供服裝款式、標誌圖案等紙樣的技術資料 2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、紙樣等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。 3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料五.包裝要求及交貨地點、運輸方式 1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝 2、甲方指定交貨地點_________ 3、運輸方式為_________運費由_________負擔。
六.結算方式：
1、在乙方檢驗合格交貨後，三十天後由乙方提供領料單、合同書、交貨清單交給甲方。 2、甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳户為： 銀行户名：_________
七、違約責任：
1、乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值 20的違約金 2、乙方若製造假冒產品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣___壹___萬元，甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰
3、乙方由於保管不善，致使甲方提供的原材料及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失 4、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，並視實際情況要求乙方承擔賠償責任 5、乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標，未達到質量要求、技術指標，乙方向甲方支付產品報次賠償金 200成本價， 6、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工產品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的 500支付違約金
7、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客户直接聯繫，乙方若有此行為，甲方有權終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約法律責任。
甲方代表簽名：
乙方代表簽名：
簽定合同日期： xx年 xx月 xx日
委託方：___________(以下簡稱甲方)
被委託方：_________(以下簡稱乙方)
甲方委託乙方加工__________________產品，為維護甲乙雙方的利益，經雙方協商，就有關代加工事宜達成如下協議，以供雙方共同遵守。
第一條 代加工內容
甲方委託乙方為其加工系列產品，加工數量、款式(或開發信息)、標準、質量要求由甲方提供，價格由雙方協商確定，另在訂單上詳述。
第二條 甲方責任
1.按計劃分季度委託乙方為其加工甲方______產品。
2.向乙方提供甲方生產授權委託手續、商標註冊證、授權書以及對商業祕密的專有合法證明等相關法律文件
3.向乙方提供加工品款式(或開發信息)、數量、技術要求、交貨時間等。
4.負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其按計劃分季度委託乙方為其加工甲方____________產品。
2.向乙方提供甲方生產授權委託手續、商標註冊證、授權書以及對商業祕密的專有合法證明等相關法律文件
3.向乙方提供加工品款式(或開發信息)、數量、技術要求、交貨時間等。
4.負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內容。
5.甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督，並提出意見和建議，確認的樣品驗收貨品。
6.甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
7.甲乙雙方嚴守商業祕密。
·本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有，乙方不得為他人生產或提供。
·甲方不得交乙方設計生產的樣版提供給其他生產商。
第三條 乙方責任
1.嚴格按照甲方的委託內容及要求從事代加工活動。
2.甲方確定的款式、數量、質量及生產期限等標準打版進行生產，生產標準符合____________質量要求，不得以任何形式和理由超過訂單數量和品種。
3.負責原材料的採購、驗收、供應，並按照甲方確定的原材料質量要求進行。
4.嚴格管理甲方提供的.商標、包裝及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商標、飾品及包裝等丟失，應承擔相應法律責任。
5.不得將甲方提供的款式用於其他商標生產。
6.嚴守甲方的商業祕密。
7.對生產的產品實行三包，三包標準按國家有關規定執行。
第四條 付款方式及交貨地點
甲方確定委託加工款式、數量、標準後，與乙方簽訂委託加工通知單，並於簽訂之日起一星期內乙方支付總貨款的____________作為預付款，乙方提供的貨品經甲方驗收進倉後財務核實即付款，交貨地點為甲方庫房。
第五條 驗收標準
雙方在下訂單之前確定生產品種樣品，甲、乙雙方以此及在生產過程中，質量主管之監督要求(以書面內容要求為準)作為驗收標準。甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收。
第六條 違約責任
1.因乙方未按甲方要求的時間交貨，乙方應每天承擔此批貨總價______%的違約金;如甲方沒按合同要求提貨，乙方有權扣除甲方訂金。
2.如乙方擅自生產或銷售甲方產品及包裝、印刷品等，一經查證，無論數量多少乙方應付甲方人民幣______萬元違約金，並追究乙方法律責任。
3.凡違反本合同之其他各項條款的，責任方應承擔此批貨價值______%的違約金。
4.甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權終止本合同。因甲方提供的商標及授權手續不完備或虛假產生的法律責任由甲方承擔，甲方賠償因此給乙方帶來和經濟損失。
第七條 合同有效期限本委託加工合同期限為______個月，自______年______月______日至______年______月______日止，生產期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條 合同如遇爭議，甲乙雙方可協商解決，達不成協議的可向廣州仲裁委員會申請仲裁。
第九條 本合同正本一式二份，經雙方當地人代表簽字蓋章後生效。
第十條 其他未盡事宜另行訂立。
甲方：____________ 乙方：____________
代表人：__________ 代表人：__________
日期：____________ 日期：____________
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
第一條工程概況
１．１工程名稱: 防水補漏維修施工程
１．２工程地點：
１．３承包範圍：衞生間
１．４承包方式：包工、包料、包質量、包管理、包安全等總方式。
１．５工期：本工程自20**年月日開工，於年月日竣工。
１．６工程質量：乙方應確保甲方衞生間防水工程達到優良標準，嚴格參照海南防水工程新規範標準及甲方要求施工，塗膜工程保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點、平整均勻，與基層有一定粘結力，達到設計厚度等質量要求。。
１．７工程造價：衞生間防水每平方30元，結算時按實際面積結算。
第二條甲方工作
2.1應提前提出施工計劃，並將工作面整理達到防水施工標準提交乙方施工。
2.2應提出工期計劃，但應考慮到天氣及人力等不可避免的因素，工期順延。
2.3甲方有權對乙方在施工過程中的工程質量進行監督檢查，發現問題，提交乙方限時整改。
委託方：(以下簡稱甲方)
受託方：(以下簡稱乙方)
甲方委託乙方加工生貂皮及生貉皮鞣製，為維護甲乙雙方的利益，經雙方協商，就有關代加工事宜達成如下協議，以供雙方共同遵守。
第一條代加工內容
甲方委託乙方加工生貂皮及生貉皮的鞣製，質量標準以甲方要求為準，價格雙方按照同期市場價格為標準。
第二條1、向乙方提供甲方生產授權委託手續。
2、乙方提供加工品的質量標準要求。
3、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督，並提出意見和建議，確認後驗收貨物。
4、甲乙雙方嚴守商業祕密。
本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有，乙方不得為他人生產或提供。甲方不得把乙方設計的生產樣版提供給其他生產商。
5、甲方負責貨物的往來運費。
第三條1、乙方需嚴格按照甲方的委託內容及要求從事加工活動。
2、按照甲方確定的質量標準進行加工，正常損失不超過1%，非正常損失由乙方按照同期市場價格進行賠償。
3、乙方不得將甲方提供的質量標準要求用於其他需求者。
4、嚴格遵守甲方商業祕密。
甲方責任 乙方責任
第四條 付款方式及交貨地點
甲方遵守貨到付款，採取銀行結算。
第五條1、乙方未按照甲方生產質量標準加工的，按同期市場單價賠償甲方。
2、凡違反本合同之其他各項條款的，責任方應承擔此批貨物價值30%的違約金。
3、甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權終止本合同。
第六條合同有效期限 違約責任
本合同一式兩份，甲、乙雙方共同簽字蓋章，本合同自簽訂之日起生效，未盡事宜另補充説明，並具有同等的法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
本合同甲方委託乙方進行新產品的刀具及工裝的購買，乙方接受委託併為甲方在 雙方經過平等協商，達成如下協議，並由雙方共同恪守。
1、產品型號及名稱：(零件清單見附表)本合同總金額： ￥42585 肆萬貳仟伍佰捌拾伍圓整(小、大寫)。
2、技術及質量要求：按照國家行業標準執行;
3、驗收標準、方法：甲方負責驗收，標準按國標要求執行;
4、交貨地點及運輸費用：華德集團液壓閥分公司，運輸費用由乙方承擔;
5、結算方式及期限：合同產品全部交付後30天全款支付給乙方;
6、解決合同紛爭的方式：協商或北京法院仲裁;
7、本合同一式肆份，雙方各執貳份，具有同等法律效力。本合同經雙方簽字、蓋章後生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委託方(甲方)：
被委託方(乙方)：
甲方委託乙方全年加工掛麪產品，為了維護甲乙雙方的利益，經雙方協商，就有關委託加工事宜達成如下協議，以供雙方共同遵守。
第一條 委託加工內容
甲方委託乙方全年加工掛麪產品.乙方供給甲方的價格以乙方出廠價格為準，合作期間乙方不得私自調高價格(非人為因素的原料價格上漲因素除外)。產品質量要求如下：
1、產品淨含量誤差不能超過±3克。
2、包裝整齊，版面清晰。
第二條 甲方責任：
1、按照合同要求分批次下訂單委託乙方加工掛麪產品。
2、向乙方提供甲方營業執照、税務登記證等法律證件複印件並加蓋公司鮮公章。
3、每次訂貨需提前給乙方提供訂單，並在訂單中向乙方表明加工規格、數量、產品標準要求、交貨時間等。
4、甲方按照甲乙雙方確定的樣品和產品標準進行驗收貨品。
5、甲方應嚴守乙方的商業祕密。
6、甲方負責運輸。
7、甲乙雙方合同終止後剩餘包裝材料歸甲方所有，甲方按剩餘包裝材料的數量按當時市場價格退還乙方現金。
8、甲方同意乙方使用張國華的人名權、肖像權。
第三條 乙方責任
1、嚴格按照甲方的委託內容及要求進行委託加工生產。
2、按照合同約定的規格、數量、產品標準、生產期限等相關要求加工，不得以任何形式和理由超過和短缺訂單數量或任意延期交貨。
3、負責原材料的採購、驗收、加工過程控制。
4、向甲方提供產品説明、生產許可證號、產品標準號、保質期及保存條件、廠名廠址。
5、嚴守甲方的商業祕密，不得將甲方訂單的數量、價格告知第三方。
6、乙方應確保所供產品的質量(按國家標準執行)。由於乙方產品質量原因導致甲方在產品保質期內銷售過程中出現的質量問題及由此給甲方造成的經濟損失由乙方全部承擔。
第四條 付款方式：
乙方保質保量生產結束後，全款交付，款到發貨。
第五條 驗收標準：
根據國家標準及訂單要求。
第六條 違約責任：
甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權終止本合同。
第七條 合同有效期限
本委託加工合同期限為12 個月，自 年 月 日至 年 月 日止，具體每批產品生產、交貨時間以甲方訂單為準。
第八條 合同如遇爭議，甲乙雙方可協商解決。
第九條 本合同正本一式二份(補充協議、傳真件、原件具有同等法律效力)經雙方法人代表或公司代表簽字蓋章後生效。
第十條 其他未盡事宜另行訂立。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方：___________（以下簡稱甲方）
乙方：___________（以下簡稱乙方）
根據平等、互利、雙贏的原則，經甲、乙雙方協商，就甲方委託乙方加工___________業務，特訂立本協議。
一、委託方式
甲方提供下屬生產基地黃酒釀造所產生的酒糟，由乙方提取糟燒酒精。
糟燒酒精由甲方收回用於黃酒生產，剩餘幹糟由乙方自行處置。
二、生產加工
乙方具備相關生產場所，並獲政府部門生產許可，配備與甲方生產規模相一致的提取糟燒酒精生產能力，即具備加工日產酒糟最高值的能力。
甲方如出現生產的重大調整或生產規模的擴大，應提前半年通知乙方；乙方因非主觀原因喪失或部分喪失生產能力的也應提前半年告知對方。
甲方提供的酒糟如水份含量與正常值有偏離的，乙方不能以此為由拒絕加工；甲方也不因此在計量和計價上作調整。
三、結算辦法
1、酒糟數量：按甲方冬釀年度主糧投料的____%計算；
2、酒糟價格：以每公斤____元計算；
3、酒精價格：成品摺合成____酒精度，以每噸價格____元計算；
4、總價結算：甲方發出的酒糟總價與乙方返回糟燒酒精總價相抵，其差額由各自給付。
5、結算時間：以每____黃酒釀期結束為結算時間。
四、成品質量
乙方在生產過程中不得添加輔料，糟燒酒精質量指標包括香味、酒度、甲醇含量等須符合國家食用酒精要求；
乙方不得外購酒精充當自產酒精，或在自產酒精中添加部分外購酒精。如有發現，甲方有權要求乙方賠償。
五、送貨方式
甲方負責將酒糟堆放在固定地點。
乙方負責酒糟裝運、現場清理，並保證裝運及時，環境清潔。
糟燒酒精由乙方按照甲方要求，送至甲方指定倉庫。
六、安全責任
乙方應根據國家有關酒類生產、消防等法規要求組織生產。
乙方對生產、運輸、裝卸等業務中的安全負全責。
七、協議期限
本協議自簽訂日起五年有效。
協議到期後，經甲、乙雙方協商可進行續簽。
八、其他事項
本協議未盡事宜，由甲、乙雙方協商。
本協議一式四份，甲、乙雙方各執兩份。
甲方：___________
法人代表：___________
乙方：___________
法人代表：___________
協議簽訂日期：___________
協議簽訂地：___________
委託方：_______（以下簡稱甲方）
承攬方：_______（以下簡稱乙方）
甲、乙雙方經友好協商，就乙方承攬甲方加工業務所涉的有關內容，達成如下條款，以資雙方共同遵守：
一、乙方擬承攬甲方的產品加工業務，承攬期間，乙方將以自己的人員、設備、技術完成加工業務。
二、合同期限：
暫定一年，自20___年___月___日起至20___年___月___日。期限屆滿，雙方可以順延期限。
三、本合同系雙方之間建立加工承攬業務的框架合同，具體的操作程序如下：
1、甲方有外協加工業務，通知（一般以電話通知）乙方，乙方應在接到通知天內到甲方，乙方確認其能夠按甲方要求（包括交貨時間、質量等）完成加工業務的，應派人到甲方接收待加工工件（或原材料），辦理交接手續，在《外加工通知單》及工藝質量文件上簽字確認（如有特殊工藝質量要求，雙方可另行簽訂書面協議）。《外加工通知單》、工藝質量文件等系雙方的結算依據，同時《外加工通知單》作為乙方的簽收憑證。
2、完成加工業務後，乙方應制作（或填寫）送貨單，將送貨單及與送貨單數量相符的加工件（及鐵屑等）送至甲方，堆放在甲方指定地點，並按照甲方的要求對產品進行標識。
3、甲方工作人員根據乙方送貨單數量進行數量點清，並對乙方交貨的數量進行簽收，但數量簽收不作為雙方結算加工費的依據。
4、甲方檢驗人員在乙方交付工件後三個工作日內對產品的外觀質量（如尺寸、表面情況）等進行檢驗，並在交貨單上簽字，甲方倉庫人員憑甲方檢驗人員的檢驗憑證，對合格的加工工件予以入庫，並向乙方開具入庫憑證或在送貨單上簽字。
四、工件交付在甲方進行，在途責任及費用由乙方承擔。
五、保證金及加工費標準。
1、若乙方系首次承攬甲方加工業務，應在接收第一批代加工工件時，向甲方交納保證金，保證金在個月後視乙方履行合同的情況歸還。
2、若乙方在甲方留存足額加工費，則乙方所留存的加工費即作為保證金。
3、保證金金額不低於元，不足部分乙方應及時補足。若乙方違約或給甲方造成損失，相關違約金或損失甲方可直接在保證金中扣除。
4、加工費按甲方《外協加工費結算規定》進行結算，甲方《外協加工費結算規定》見附件。如有特殊加工要求，價格另行結算的，雙方另行就加工費達成補充協議。
六、甲方權利、義務：
1、按照約定支付加工費。
2、對於乙方的加工的進度及質量進行跟蹤及監督，若乙方未按要求履行加工義務，甲方可以單方面解除本合同。
3、合同期間，甲方有權與乙方以外的其他單位發生加工業務。
七、乙方權利、義務：
1、按照《外加工通知單》、加工圖紙的要求完成加工業務，並且遵守甲方的《外加工管理制度》。
2、按時、保質完成加工業務，禁止將承攬的業務轉發給第三方完成。
3、對在加工過程中所獲悉的'甲方的商業祕密及技術祕密（包括圖紙等）必須予以保密，且在完成每件加工業務後，將圖紙等資料隨工件交還甲方，未經甲方書面同意，不得複印、複製。
4、乙方人員到甲方公司，須遵守甲方的規章制度，否則由此所致的一切損害均由乙方承擔。
5、乙方在工件加工前，應當檢查待加工工件的外觀、尺寸、所標明的材質、工作令號、件號是否與《外加工通知單》及加工圖紙相符，若不相符，則應立即通知甲方。若由於乙方怠於檢驗就加工，後續所發生的損失，由乙方承擔。
6、乙方對於所加工工件的內在質量保證期為自交貨之日起兩年，在保質期內，甲方因乙方所加工的工件存在質量問題（無論甲方或其客户是否使用）所致的損失（包括但不限於工件本身的材料費、加工費、運費等）均由乙方承擔。甲方檢驗人員對工件的檢驗不能免除乙方因加工工件存在質量問題所應承擔的責任。
八、加工費的支付：
乙方每月月底憑《外加工通知單》及有甲方檢驗人員和庫管簽字的《委託加工送貨單》到甲方財務進行結算，根據結算確定金額開具相應的增值税發票，甲方在收到發票後90個工作日內付款。
九、違約金及損失計算：
1、若乙方逾期交貨，每逾期一天，支付違約金___元，逾期超過___天的，自第___天起，每天支付違約金______元。
2、乙方必須按照甲方的工藝要求、質量要求進行加工，若乙方未按照甲方的工藝要求、質量要求進行加工的，按所加工工件成本價格的5%——30%支付違約金。因質量問題給甲方造成損失的，另行賠償損失（損失計算按本條第3、4款計算）。
3、對於加工存在質量問題的工件，可以返工的，所有返工費用（包括運輸費）均由乙方承擔，且因返工造成延期交貨的，乙方另行按本條第一款的約定支付違約金。
4、對於存在質量問題報廢的工件（鍛件補焊即視為報廢），乙方應賠償甲方的全部損失，損失計算方法如下：原材料損失（按工藝下料重量計算）+工件交付乙方前所產生的加工費（加工費標準按合同附件進行結算）+甲方向客户支付的違約金及賠款+預期利潤（按工件價格20%計算）—報廢工件殘值（按該材質市場廢料價格折算）。
十、其他：
1、合同附件：《外協加工費結算規定》。
2、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字或蓋章後生效。
（以下無正文）
甲方：_______
乙方：_______
授權代表：_______
授權代表：_______
日期：20___年___月___日
日期：20___年___月___日
委託方：焦作市裕東鞋業有限公司（以下簡稱甲方）
加工方： 身份證號： （以下簡稱乙方）
經甲、乙雙方友好協商，甲方的布鞋幫委託給乙方縫紉加工，雙方並達成委託加工合同如下：
一、甲方負責提供鞋幫片和相關氣眼、縫紉線、口條帶等小件材料及相關制幫工藝標準。乙方自行招收員工和自備生產場地、設備及消防安全設施。
二、乙方為甲方提供鞋幫加工服務的場地位於未經甲方書面同意，乙方不得將甲方的幫料投到上述場地以外的地方或單位進行加工。
三、甲方按各鞋幫品種制定相應的加工費（含領幫交幫費用），乙方認可後，到甲方公司內領取所加工的布鞋幫及相關材料。
四、乙方對甲方提供的待加工物件發現不合格的應及時到甲方處調換；甲方應允許乙方最長時間自拉幫件及材料之日起壹個月內調換。過期造成損失的，由乙方承擔。
五、乙方在拉待加工材料時，甲方應向乙方告知交幫時間，乙方應按時、按質、按量加工好並負責交到甲方公司內。
六、乙方不得使用其它材料替代甲方提供的專用材料，否則，造成的質量問題及經濟損失由乙方承擔。
七、鞋幫加工不合格的，甲方有權拒收，乙方照價賠償。
八、領材料和交幫等手續，由甲、乙雙方簽字生效。如乙方本人不能親自簽字，可書面委託他人代理簽字。
九、乙方須保證甲方所提供的加工物件的安全事項，如發生火災、雨淋、鼠咬、黴爛等造成的經濟損失由乙方賠償。為保證物件安全，根據加工量的多少，乙方應向甲方交付相應的質保金。
十、結算方式：甲方每月十五日前向乙方結算上月加工費，結算時，以乙方交成品幫時經甲方確認的驗收數量和品種作為依據。
十一、乙方如不願或不能為甲方提供加工時，應提前兩個月通知甲方。乙方通知到甲方後，應在停止領幫之日起二十天內按質按量全部向甲方交清所加工的成品幫，甲方除留乙方少量的質量保證金外，其餘加工費用應一次性向乙方結清。
十二、違約責任：乙方如不能按時、按質如數向甲方交夠成品幫，應按甲方相應成品幫的價值賠付甲方，如拖延時間給甲方造成間接損失，須另向甲方賠付違約金，違約金按甲方成品幫價值每日千分之三比例自乙方違約日起計算。如非乙方原因，甲方不能付清乙方相應加工費的，須向乙方賠付違約金，違約金按加工費額每日千分之三比例自甲方違約日起計算。
十三、本合同有效期為自簽定之日起壹年，即自年起至月日止。甲乙雙方之前簽訂有委託加工合同的，以本次簽訂的委託加工合同內容為準。
十四、本合同內容同樣適用於本合同簽定日之前甲、乙雙方已發生但未結算的加工業務，具同等效力。
十五、本合同有效期壹年。期滿後雙方如願意繼續合作，則本合同有效期自動向下期延續，每期壹年。如期滿單方不願合作，沒例行完的合同內容，照樣按本合同的條款執行完畢，合同終止。
十六、本合同於甲方公司辦公室內簽訂，壹式貳份，每份貳頁，甲乙雙方各執壹份，自甲乙雙方簽字後生效，具同等法律效力。本合同履行中如有爭議，甲乙雙方友好協商解決；如協商不成時，由温縣人民法院裁定解決。
甲方：（簽章） 乙方：（簽章）
地址： 地址：
電話： 電話：
年 月 日
委託方：（以下稱“委託方”）
地址：
電話：
傳真：
受委託方：（以下稱“受委託方）
地址：
電話：
傳真：
（委託方和受委託方合稱為“雙方”）
雙方在平等、自願基礎上，經友好協商簽訂此合同，以共同遵守：
（1）委託方根據下列條件委託加工幹海蔘產品，有關產品訂單將按本協議規定向受委託方發出。
（2）受委託方根據下列條件為委託方加工幹海蔘產品，有關產品將按本協議規定完成。
（3）委託方為“傳康”商標唯一持有人及享有有關產品專利權。
一、關於訂單
（1）委託方必須提前15天以傳真或郵件方式給受委託方落實訂單數量、訂單內容並明確交貨時間。
（2）受委託方在收悉訂單後，在三天內以傳真或郵件方式向委託方確認訂單。
（3）除非雙方經過同意，否則在訂單被受委託方確定接納後，委託方不能中止訂單而受委託方必須履行訂單。
（4）委託方必須最遲在受委託方開始加工前五天向受委託方提供訂單所需的原材料及包裝材料。
（5）受委託方收到足夠及質量合格之材料日與成品出貨日不少於15天（含週六及週日）。因原材料及包裝材料數量不足、質量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由委託方承擔。（另：如果雙方達成一致，由受委託方全權負責原材料及包裝材料的採購，需提前擬定協議一份。）
（6）原材料及包裝材料的進庫（受委託方倉庫）質量檢驗工作由委託方委派代表與受委託方質量負責人共同監督並確認。
二、關於加工及運輸費
（1）由於委託加工產品屬於季節性產品，價格波動大，加工費經雙方同意，隨行就市，根據情況作出調整。不在此合同內做出具體約定。待委託方有需要時，雙方以傳真件或郵件形成的書面文件為準。
（2）委託方將負責產品的驗收工作、自行安排運輸事宜、及支付相關運費和保險費。
三、關於付款及發票
（1）雙方確認訂單後，委託方需先行支付受委託方30%加工費，餘款委託方在產品生產完成交付10內後全數匯至受委託方的銀行賬户。
（2）受委託方必須在委託方付款之後三個工作日內按委託方要求開具發票。
四、工藝及產品標準
（1）產品的生產工藝由雙方共同制定並形成書面文件，雙方簽字確認；
（2）成品質量的判定標準：幹海蔘執行SC/T3206；
（3）委託方提供的各種原輔料、包裝物應符合相應標準要求，並確保採購自具備相應資質的供應商；
五、有關知識產權、專利及商標的侵權責任
非經委託方書面同意，受委託方或任何人不能使用委託方的商標。
六、雙方責任
（1）受委託方根據委託方確認的配方及雙方確認的工藝要求加工上述產品，必須保質保量、按期完成委託方的加工任務指標；
（2）產品如因監督部門在市場監督或抽查過程中出現質量不合格的情況，其責任應根據以下情況由雙方承擔：
2、1產品如因鹽分、水分、淨含量等生產過程中可控制的指標導致不合格的，由受委託方負責並承擔相應處罰等損失；
2、2產品如因藥殘、重金屬、蛋白質等生產過程中不可控的指標導致不合格的由委託方負責並承擔相應處罰等損失；
2、3對於由原輔料、包材等不合格導致產品不合格的，由原輔料及包材的實際採購方負責承擔相應處罰等損失。
七、協議終止
（1）其中一方可提前三十天以書面形式通知對方解除此協議。
（2）如任何一方違反以上條約，另一方有權根據本協議規定，提早三十天以書面形式通知對方解除此協議。
（3）協議終止後，委託方必須於協議終止後五個工作天之內提走所有屬於委託方之剩餘的產品，原材料及包裝材料，否則受委託方有權自行處理有關物料。
八、協議期限
（1）本協議從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期一年。經雙方協商同意，可以以補充協議方式延長協議期限。
九、其他
本合同一式三份，委託方與被委託方各持一份，備案主管單位持有一份。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方(委託方)：_______________
乙方(加工方)：_______________
甲、乙雙方本着公平、自願、互利的原則，通過友好協商訂立本合同，作為雙方合作及供應產品和服務的準則。
第一條委託加工產品
乙方按照合同約定和甲方要求，生產、製造並提供給甲方附件所示的產品(以下簡稱為產品)，詳細產品列表參看本合同附件《委託加工產品信息表》。
第二條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、產品生產所需原材料必須符合相關質量標準或甲方的要求，由乙方自行採購，乙方不得隱瞞原材料的缺陷，如果甲方發現乙方所使用的原材料存在缺陷，甲方有權要求退貨或換貨。
2、乙方生產選用其他質量標準原材料的，必須將相關標準合格文件提交甲方備案，經甲方加蓋公章的書面文件同意後方可執行;否則，甲方有權要求退貨。但是該過程監督並不免除乙方對最終成品應當承擔的任何責任。
第三條產品技術指標及要求
1、產品品質必須符合法律、行政法規、行業標準或規範有關質量標準、技術要求及環保要求的規定，且必須符合甲方有效企業產品標準(詳見附件)。
2、產品同樣需符合甲方指定封存樣板、樣品、乙方提供的技術指標及出廠合格證參考數據。
3、產品淨含量偏差符合《定量包裝商品計量監督管理辦法》的要求。
4、衝突處理：關於產品質量的各相關規定或約定發生衝突時，以對產品質量要求高者為準。
第四條產品包裝
1、產品所需包裝由乙方根據甲方採購訂單自行印製或委託有合法資質的其他單位印製，乙方委託其他單位印製包裝的應將包裝印製單位的相關資料提交甲方備案，未經備案而擅自委託其他單位印製包裝物的視為乙方違約。需方提供產品包裝桶、產品標籤(產品單價中已扣除包裝桶、產品標籤等費用)。
2、產品包裝物外觀按照甲方提供的印刷版面印製，未經甲方同意，乙方不得隨意更換、修改印刷版面。甲方向乙方提供加蓋甲方單位公章的產品註冊商標、產品標籤、外面標識等。
3、產品所使用的包裝應當符合法律、法規、合同規定的要求，並與所包裝產品的性質和用途相適應，按照法律規定標註警示標誌或者中文警示説明，標明儲運注意事項。
第五條產品訂單確認
1、甲方授權_____或__________為執行本合同的負責人並代表甲方簽署訂。甲方將經其簽名確認的訂單以傳真或其他書面形式送達乙方，乙方在收到訂單後，應在1個工作日內蓋章或由其授權代表簽字確認。在此期限內乙方未提出異議或者確認的，視為訂單已生效。
2、若甲方在訂單生效後的24小時內以傳真、電話、電子郵件等方式通知乙方修改訂單的，乙方應在甲方發出上述通知後的2個工作小時內[i3]提出異議或確認，在此期限內乙方未提出異議或者確認的，視為新訂單已生效。若乙方提出異議，以傳真或其他書面形式送達甲方或其本協議上一條指定的授權負責人。
3、乙方交付的產品應以最後有效訂單為準。
第六條產品及生產過程的監督
甲方有權但非必須採取認為可行的措施，對乙方的物料採購過程、生產流程、過程管控、生產標準、產品質量、物流運輸等環節進行檢查監督，並提出合理化意見和建議。乙方不得以任何的理由設置障礙或拒絕。
第七條交貨事項
1、交貨期限：如無特別要求，乙方應在訂單生效後個工作日內交貨。特殊交貨期，經雙方在訂單中確認後執行。
2、交貨費用、地點及方式：
(1)乙方承擔將貨物送達交貨地點並經驗收合格前的所有費用。
(2)交貨地點：，訂單另有要求除外。
(3)收貨人為甲方，訂單另有要求除外。
(4)交貨時乙方須提交與產品相符的送貨單並加蓋公章，驗貨手續必須由甲方授權代表簽字並蓋章確認;甲方指定或為收貨負責人，負責簽收送貨單。
(5)乙方有義務確保每批發出的產品及其包裝外表整潔、乾淨，並嚴格按照甲方的要求張貼產品小標籤和包裝説明標籤。
3、產品的所有權及風險：在產品送達交貨地點、經驗收合格並辦理入庫手續後方由乙方轉移至甲方。
第八條驗收標準和方法
1、乙方提供的產品應符合本合同約定所有標準及國家規定的強制性認證標準，否則，甲方有權停止採購或退貨，乙方應於甲方發出停止發貨通知或退貨通知後的10個工作日內全額退款。對於甲方提出的其他認證申請，乙方有義務提供必要協助。
2、本合同規定產品技術指標及要求作為驗收標準;甲方應在收貨後3個工作日內對產品進行驗收。驗收前乙方應當向甲方提交產品合格證及產品相應檢驗報告。3個工作日內，甲方未提出有效異議，則視為該批次產品驗收合格。
3、甲方按照有效訂單對產品進行驗收，甲方允許乙方每批次單品種數量偏差為有效訂單該品種數量的3%以內，對超出此誤差範圍的貨物甲方有權拒絕接受。
4、如果產品不合格率達到或超過2%的，甲方有權要求整批換貨或將當批次產品中的不合格品全部退回，清點、檢查不合格品所需的人工費用按照當批次產品總價的2%收取，該筆費用甲方有權在應付貨款中直接扣除。
5、乙方交貨存在瑕疵時，甲方有權根據貨物驗收情況決定是否讓步接收，甲方讓步接收的，應當按質論價，另以書面形式確認。甲方的讓步接收並不代表乙方交付產品質量合格。但甲方讓步接收後，不再以質量問題向乙方主張權利。
6、如果雙方對產品質量是否符合合同約定標準存在爭議，雙方均可委託甲方所在地的第三方檢測機構根據本合同對甲方封存樣品進行檢測，並依據其檢測結果確定乙方產品是否合格，檢測相關費用由責任方承擔，由乙方事先墊付。
第九條價款及結算
1、本合同單價為：(簽約前請選擇填寫完整)
1.1、固定單價：在合同書有效期內，雙方同意以附件確認的供貨單價進行供貨和結算貨款。
1.2、可調單價：如遇市場影響，原材料價格波動幅度大於10%的，一方應提前一個月以書面形式通知對方對單價作出調整，但調整後的單價應經雙方書面確認。新單價經確認後作為合同附件，雙方按照新單價進行供貨和結算貨款。未經雙方確認，任何一方不得單獨改變供貨單價，或以此為由單獨解除或終止合同，否則，應視為違約並承擔相應的違約責任。
2、結算方式：
2.1、貨到經驗收合格後並收到乙方合格發票之日起的個月內支付。
2.2、甲方付款以甲方確認的送貨單或雙方確認的對賬單為依據。
2.3、貨款以電匯、轉賬等方式支付。結算方式如需調整，雙方以訂單形式重新確認生效，雙方按照新的結算方式結算貨款。乙方應按照甲方訂單中的相關要求開具有效發票，否則，甲方有權順延到下一付款期付款。
第十條產品保證、投訴處理
1、乙方在接到甲方有關產品質量問題投訴時，乙方應立即響應並於48小時內予以解決。
2、如產品存在質量問題的，乙方應無條件的在五日內完成退貨或換貨，並由乙方承擔甲方退貨產生的全部費用及運輸風險等。
3、除甲方保管不當外，保質期內及驗收階段，如乙方產品出現質量問題，乙方應承擔由此給甲方造成的相關損失，包括但不限於：因乙方供應產品存在質量問題導致甲方需承擔的產品質量責任及損失賠償、退換貨運輸費用等。
第十一條服務、推廣支持
1、乙方有義務為甲方人員提供產品知識培訓、技術諮詢、檢驗報告、產品合格證等服務。
2、為支持甲方市場推廣，乙方應根據甲方的要求為甲方製作並提供樣品。提供給甲方的樣品，乙方應備有留樣。
3、對於甲方下單的每批產品，乙方應向甲方同時提供該批產品的質檢報告、樣品等資料，具體資料包括但不限於：質檢報告、出廠合格證及樣品各一份。
第十二條知識產權條款
1、產品及其包裝上的商標為嘉XX化工集團股份有限公司或其子公司所有。產品及其包裝所涉及的商標權、著作權、專利權及其他知識產權歸嘉XX化工集團股份有限公司或其子公司所有，乙方不得因雙方存在合作關係而主張其享有上述權利。非經甲方同意或許可，乙方不得擅自刪除、更改、毀損、塗抹商標標識、辯識數字、知識產權聲明等。但涉及生產過程中的知識產權除外。
2、乙方生產過程中產生的廢品、經退回乙方的不合格品以及多餘產品及其包裝，乙方應對其進行破壞性處理(即消除產品及其包裝上有關甲方及甲方商標的所有標識、標誌信息);同時，本合同項下的產品及其包裝未經甲方同意，乙方不能供應給除甲方以外的任何第三方。
3、未經甲方書面授權，乙方不得超出本合同目的及範圍行使相關權利或許可、同意第三方使用本合同中甲方同意或許可乙方行使的相關權利。
4、甲方對乙方的任何授權僅限於本合同業務與目的，乙方不得將甲方包括商標標識在內的任何知識產權用於本合同約定產品以外的產品、包裝、店面、市場宣傳等。本合同業務合作結束後，乙方應當立即停止生產銷售使用帶有甲方商標標識等任何甲方知識產權的商品、宣傳資料、產品説明等。
5、在履行本合同過程中所產生的包裝、標識、產品設計等知識產權歸甲方所有。如果是乙方提供的相關設計，甲方取得相關成果所有者權利的對價已經包含在本合同產品價款中。
6、甲方創造的智力成果的知識產權均為甲方及/或其關聯方的財產並由其獨家持有。本條所指的知識產權包括本合同簽訂前已有和將來會有的與甲方有關的所有專利、商標、商號、服務標誌、版權、技術規範、專有技術、商業祕密以及商業產品包裝以及其他知識產權。未經甲方授權同意，禁止乙方將甲方的知識產權使用於非供應於甲方的或雙方約定之外的產品上或者作其他目的使用。
7、未經甲方書面另行許可，乙方不得將帶有甲方委託生產的任何產品銷售給任何第三方。
8、乙方違反上述知識產權條款約定或以任何方式侵犯甲方知識產權時應當向甲方支付本合同業務實際發生總額10%或20萬的違約金，以高者計，同時甲方有權解除本合同。
第十三條不競爭條款
乙方任何時間(本合同有效期內以及雙方業務合作結束後)不得與甲方現有或將來開發的各級經銷商(含總經銷、分銷商)另行簽署或開展與本合同業務、甲方及關聯方原有或未來業務形成競爭的合同或業務，包括但不限於如相同或近似功能產品、替代產品等各種方式的競爭業務。否則乙方應當支付甲方本合同業務實際發生總額10%的違約金。
第十四條雙方法律關係
1.根據本合同所建立的乙方和甲方在合同有效期內的關係僅屬採購供貨合作關係。任何一方均無權代表對方或以對方名義簽訂合同。本合同並不產生代理權，任何一方以對方的名義或以對方代理人的名義實施行為導致對方遭受損失時，應賠償對方所遭受的損失。
2.雙方同意不會實施以下行為：
2.1、向任何第三方表述其與對方之間的任何關係;
2.2、直接或間接(例如，通過關聯機構)在任何國家或地區以任何方式侵犯對方的任何合法權利。
3.任何一方違反上述條款時應當支付對方本合同業務實際發生總額10%的違約金，並賠償對方損失。
第十五條保密條款
未經書面甲方允許，乙方及乙方的任何員工不得以任何方式將本合同及本合同業務以及甲方的技術資料、圖紙、數據、工藝標準、價格等任何信息，泄露給任何第三方，否則應當向甲方支付本合同業務實際發生總額10%的違約金，並賠償甲方損失。本合同的變更、解除或終止均不影響本條款對雙方的約束力。
第十六條違約責任
1、甲方遲延付款的，每天應當按未付款總額的同期銀行存款利息向乙方支付違約金。
2、由於乙方產品質量問題影響甲方銷售的，乙方除承擔因退、換貨而支付的費用與風險外，應按照甲方月均訂單總價款的20%向甲方支付違約金，並賠償甲方及客户的損失。
3、乙方未按本合同約定包裝產品，應當負責重新包裝，並承擔由此產生的所有成本與風險，導致遲延交貨的，按照遲延交貨承擔違約責任。
4、乙方遲延交貨(包括遲交、更換、補交等)或承擔產品質量責任的，每天應當按照當批貨值的1%向甲方支付違約金。[i24]若因此導致甲方延期交貨給第三方的，乙方還應承擔甲方因延期交貨所造成的一切經濟損失。逾期交付產品達10天的，甲方可單方解除合同並追究乙方違約責任。
5、乙方不能交付產品或單方解除合同的，應按照本合同業務實際發生總額的10%向甲方支付違約金，如果違約金不足以支付由此給甲方造成的損失，乙方應負責賠償。
6、乙方未按本合同約定交貨地點或收貨人發貨的，除按合同規定負責運到指定地點或收貨人外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付產品的責任。
7、如因乙方不履行本合同任何條款或基於本合同所產生的義務或責任而導致甲方以訴訟或其它方式請求乙方履行的，則乙方除按照本合同約定支付違約金外，並應給付甲方因此訴訟或事件而給付或代墊之所有費用，包括但不限於律師費、訴訟費、仲裁費、鑑定費、調查費、公證費、評估費、拍賣費、會計師費、差旅費等。但該違約金應足以彌補甲方所受到的直接損失、預期利益損失以及商譽損失等，否則乙方應另行賠償甲方所受的前述損害。對乙方未約定違約金的情形執行本合同業務實際發生總額5%比例的違約金。
8、乙方違反本合同的約定，甲方有權中止按本合同應向乙方支付的未付部分的款項，直到雙方就解決乙方違約一事達成協議或由法院判決後，甲方再按該協議或判決恢復支付款項，但甲方無需就中止支付款項支付利息或承擔任何違約金。
第十七條合作終止原材料及包材處理
1、如果雙方終止合作時，對於帶有甲方標誌標識的剩餘包裝物，甲方負責按照甲方訂單的預訂數量和甲方以往供應商供貨的最低價回收合格包裝物。
2、對於超出訂單預訂數量及/或不合格的帶有甲方標誌標識的包裝物，乙方應當及時在甲方的見證下銷燬，否則應當向甲方支付本合同業務實際發生總額10%的違約金。
3、由於乙方與甲方是同行業企業，任何原因導致雙方合作終止時，甲方對乙方的原材料及前述條款以外的其他包裝物，無論乙方供應商交貨與否，均不承擔任何責任。乙方應當對第三方承擔的任何責任均由乙方獨立承擔，與甲方無關。
第十八條一般約定
1、乙方承諾，乙方具備國家法律法規或其他強制性要求規定的從事本合同約定業務的完全資質並通過相關審核獲取相關的許可，否則應支付甲方本合同業務實際發生總額10%的違約金，甲方有權解除合同。
2、依據法律或本合同約定乙方應支付給甲方的違約金或其他款項將被視為甲方的可向乙方主張的債權，對該債權的實現，甲方可以主張從甲方應支付乙方的本合同下的款項(如果有)或其他甲方應支付乙方的款項(無論是否處於遲延狀態)中直接扣除直至抵銷完畢，不足的部分由乙方補足。
3、本合同因任何原因解除或終止時，並不影響依其性質應繼續存續之本合同有關條款，包括但不限於與甲方權利行使有關的條款。
4、除本合同另有約定外，甲方可使用電話、傳真、郵件、電子郵件、快遞等方式進行通知，並自通知日起生效。如乙方地址、電話等發生變更的，乙方應及時書面通知甲方，否則甲方發往本合同地址、電話、傳真、郵件、通知即視為送達成功。
5、合同登記、鑑證：如本合同及/本合同業務需辦理有關登記、備案等相關手續的，由乙方負責辦理並承擔全部税費和費用。因乙方未辦理相應手續給甲方造成損失的，乙方承擔全部賠償責任。
第十九條不可抗力
1、一方對於天災或其它法定不可抗力事故且非該方之過失所致遲延履行不負責任。如有上述遲延原因，一方應立即以書面通知另一方，並即採取所有措施避免損害。
2、如有不可抗力事故發生，甲方可依其判斷選擇下述措施：(1)終止本合同或任何尚未履行完畢的全部或部分;(2)在遲延原因期間中止本合同或與本合同有關的全部或部分。
3、如甲方選擇前款第(2)者，甲方於遲延原因停止時，可要求乙方繼續履行本合同。
4、因不可抗力事故或事件或任何乙方違約事由致甲方遲延或不能履行其義務者，甲方不承擔違約及給付違約金、價款、利息的責任。
第二十條糾紛的處理
甲乙雙方對本合同及本合同的履行產生爭議的，應友好協商解決，協商不成的，向甲方住所地地法院起訴。
第二十一條合同效力
1、合同效力：本合同的任何條款因任何原因導致無效時，不影響其他條款與合同整體的效力;實際業務在本合同實際簽署前已經實際履行，則本合同自動具有向前的溯及效力;合同期滿，如果繼續存在本合同約定業務往來的，業務行為受本合同約束。
2、本合同有效期自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，雙方簽署後生效。
3、本合同一式三份，甲方持兩份，乙方持一份。
甲方：_________________________乙方：_________________________
法定代表人/授權代表：_______法定代表人/授權代表：_____
地址：_________________________
甲方：
乙方：
第一條：總則
1、雙方本着友好合作、平等互利的原則，經友好協商，特訂立本協議。
2、甲方以本協議為基準，把協議規定的心XX系列產品委託給乙方生產，乙方接受此委託，並保證將合格產品提供給甲方。
第二條：本協議應用範圍
1、本協議適用於根據此協議由雙方締結的、以書面形式確認的，所有具體的委託加工的心XX系列產品。
2、所有委託加工的心XX系列產品，如有不明確、不詳盡之處，將按此協議相關條款執行。
第三條：項目約定
1、甲方委託乙方加工生產之產品為生活用紙心XX系列產品，乙方保證按甲乙雙方確定的委託加工要求進行生產.
2、甲方負責提供委託加工成品的品質檢驗標準和驗收方法,經乙方確認後作為產品的唯一驗收標準。
3、乙方保證不向任何
第三方公開或透露甲方產品與乙方的關聯，保護甲方產品的獨立性，且不得將產品任何相關資料透露或轉予第三方，亦不可授權第三方代為加工。
4、包裝印刷樣式由甲方負責提供，由乙方製作。
第四條：包裝、運輸及交貨要求
一、因甲方產品的特殊性，專用包裝材料由甲方提供，XX週轉包裝材料，由乙方提供。乙方最終產品的包裝形式，要符合甲方的要求。
二、甲方提供的原材料由乙方來車送至乙方所在地,成品或者待檢品由已方送到甲方公司。
三、乙方為接送原材料及成品而提供的送貨，需辦理產品運輸保險，否則應賠償由此帶來的所有損失。
第五條：付款方式
一、甲、乙雙方的交易價格，一律以雙方簽字確定的《產品報價單》、《訂購單》為準。
二、付款方式：訂貨甲方先付乙方總訂貨款的30%作為預付款，乙方將產品完成並送貨給甲方驗收合格後一次性付清餘款。
第六條：違約責任
一、以上條款甲、乙雙方必須遵守，凡違約者，按照本協議或定購單約定條款處罰，未盡之處，雙方另行協議處罰。
二、違約之處罰原則：違約者無條件賠償因違約給對方造成的直接及關聯損失。
第七條：不可抗力因素之條款
一、因不可抗力因素：自然災害、戰爭、國家政策，以及其他不可抗力因素而造成的違約，雙方均不予以追究，相應損失各方自負。
第八條：仲裁原則協議在執行期間，如發生爭議，雙方另行協商解決，協商未成，可由告訴方提請所在地仲裁委員會仲裁解決。
第九條：協議有效期
一、自雙方簽署之日起生效，本協議有效期為________年，若期間任何一方經判定有違約行為，另一方有權終止本合同，並保留法律追述權。
第十條：其他
一、本協議如有未盡事宜，雙方可另行協商，在意見達成一致的基礎上進行補充修改。
二、本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方：代表人：電話：____日期：
乙方：代表人：電話：____日期：
委託(甲)方：**********
法定代表人：*** 職務：**** 電話：
被委託(乙)方：*********
法定代表人：*** 職務：** * 電話：
甲方委託乙方加工大米，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
產品名稱：有機大米 規格：***公斤 單位：袋 數量：***噸
第二條 加工成品質量要求：符合國家有機產品標準
第三條 原村料的提供辦法及產品規格、數量、質量
甲方提供產品的原料、產品包材，並負責產品原料及成品的運輸。乙方負責農副產品的加工和包裝，乙方必須依照合同規定及甲方提供的有機產品標準、有機產品質量手冊、有機產品操作規程進行生產加工、包裝、運輸等，並接受委託(甲)方全程監管、檢驗。被委託方隱瞞原材料的缺隱或者用不符合合同規定的原材料而影響定作產品質量時，委託方有權要求減少價款或退貨。
第四條 價款或酬金
價款或酬金，參照國家或主管部門的規定執行，由當事人雙方商定。甲方承擔生產和包裝過程中產生的人工費(按市場最低價格)。
第五條 驗收標準和方法
1. 按照合同規定的質量要求和樣品作為驗收標準。
2. 委託方應當按合同規定的期限驗收被委託方所完成的產品。驗收前委託方應當送檢委託的產品，做出產品檢測報告和有關質量證明。在保質期限內發生質量問題，除委託方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由被委託方負責退換。
3. 當事人雙方對承攬的產品質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第六條 交貨的時間和地點
1. 交(提)定作產品期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。
2. 委託方在被委託方倉庫提貨。
第七條 包裝要求及費用負擔
包裝由委託方自己負責承擔。
第八條 結算方式：委託方提貨付款，現金結算。
第九條 雙方責任：被委託方只負責有機大米生產、包裝，無權銷售;委託方負責委託加工品的全權銷售，並負責產品在市場流通銷售過程中出現的一切事故責任。
第十條 被委託方的違約責任
1. 被委託方無權銷售委託加工產品，造成嚴重後果的，提交仲裁機關仲裁，未按合同規定的質量交付產品，委託方同意利用的，應當按質論價，酌減價款;不同意利用的，應當負責調換，並承擔愈期交付的責任;經過調換後，仍不符合合同規定的，委託方有權拒收，由此造成的損失由被委託方賠償。
2. 不能按時交付產品，應當償付不能交付產品部分價款總值的30%的違約金。
3. 由於保管不善致使委託方提供的原材料、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付委託方因此造成的損失。
第十一條 委託方的違約責任
1. 委託方應銷售全部委託方加工產品，中途變更定作產品的數量、規格、質量或設計等，應當賠償被委託方因此造成的損失。
2. 中途廢止合同，償付被委託方的未履行部分產品價款總值的30%的違約金。
3. 未按合同規定的時間和要求向被委託方提供技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作，被委託方有權解除合同，委託方應當賠償被委託方因此而造成的損失;被委託方不要求解除合同的，除交付產品的日期得以順延外，委託方應當償付被委託方停工待料的損失。
4. 超過合同規定期限領取定作產品的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔被委託方實際支付的保管費。超過領取期限6個月不領取定作產品的，被委託方有權將定作物變賣，所得價款在扣除應收貨款、保管費後，退還給委託方;變賣定作產品所得少於應收貨款、保管費時，委託方還應補償不足部分;如定作產品不能變賣，應當賠償被委託方的全部損失。
5. 超過合同規定日期付款提貨，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向被委託方償付違約金。
6. 無故拒絕接收定作產品，應當賠償被委託方因此造成的損失。
第十一條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作產品或原材料毀損、滅失的，被委託方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在委託方遲延接受或無故拒收期間發生的，委託方應當承擔責任，並賠償由此造被委託方造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
委託加工合同發生糾紛時，當呈人雙方應協商解決。協商不成，向仲裁機關申請仲裁。
本合同自簽訂日起生效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
一、簽定時間：_____ 年__ 月__ 日交貨地點：_____________
制單№款號 、貨品 、名稱 、數量 、貨期 、單價 、每 件 、成本價 、備註
________、____、____、____、____、____、____、____、____
二、甲方以下達“生產加工制單”方式委託加工，明確委託加工服裝的款式、數量、貨期、及提供OK樣板、工藝製作要求和質量標準，經雙方認可，即為合同的組成部分，具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。
三、乙方負責每款生產加工單的雙程運輸費用。縫紉線由___方提供，其費用由___方承擔。線的供應商：______線價：_______________
四、乙方需對甲方提供的`所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯，方可投入生產。若有問題，需及時通知甲方。否則，造成質量的問題及經濟損失，由加工方承擔。
六、乙方交貨成品數量缺失，以每千件為單位，三件以下按貨品的成本價的兩倍予以賠償。三件以上按該貨品的成本價加市場零售價的兩倍予以賠償（在加工費中扣除）。
七、大貨送甲方做尾部工序的，發現成品油污、跳線、爛孔、抽紗、色差等情況，通知乙方來解決。如乙方不及時來返執或貨期緊迫，甲方尾部幫手配片、返執，甲方則扣除乙方返工工時，按每小時3.00元計算，在加工費中扣除。
八、甲方提供每款布料、物料，按制單裁數規定物料損耗計算，超出部分的費用由乙方承擔。甲方必須在一定時間內清點來料、核對一切來料並簽收。布料、物料如有質量問題不能生產，應及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔。
九、裁牀開裁前負責對布料進行檢查。如發現布料有質量問題（含布料短碼）及實際用量超過制單用量，應立即通知甲方商量解決辦法，雙方確定無異後，方可開裁。
十一、結算方式：按甲方實際出貨數量結算，5‰可接受次品視情況而定（最多按單價半計），超次品按成本價扣回。此月出的貨待下月25號至30號結算，如有特殊情況會另行通知。
十二、甲乙雙方應本着精誠合作的態度，如因合同或其它產生爭議，協商不成，雙方可通過法律途徑進行解決。
十三、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力，本合同由雙方代表簽字這日起生效。
甲方（供應方）：_____________ 乙方（加工方）：_____________
地址：_____________________地址：______________________
授權代表：__________________ 公司蓋章：___________________
授權代表：__________________ 公司蓋章：___________________
日期：______________________日期：_____________________
委託方：______有限公司
地址：______郵編：______電話：______
傳真：______銀行：______銀行户頭號碼：______
增值税號碼：______
加工方：______有限公司
地址：______郵編：______電話：______
傳真：______銀行______銀行户頭號碼：______
委託方與加工方在平等、自願基礎上，經友好協商簽訂此協議，以資共同遵守：
委託方希望根據下列條件委託加工方____產品，有關產品訂單將按本協議規定向加工方發出。
加工方希望根據下列條件為委託方加工____產品，有關產品將按本協議規定完成。
委託方為_____產品之唯一商標持有人及享有有關產品專利權。
第一每月訂單
1、委託方必須提前__天以傳真方式給加工落實訂單數量。訂單內容指明提貨時間。
2、加工方在收悉訂單後，必須在______內以傳真書面向委託方確認廣東省社會保障局訂單。
3、除非雙方經過同意，否則在訂單被加工方確定接納後，委託方不能中止訂單而加工方必須履行訂單。
4、委託方必須最遲在加工方開工前五天向加工方提供訂單所需的原材料及包裝材料。
5、加工方收到足夠及質量合格之材料日與成品出貨日不少於__天。因原材料及包裝材料數量不足，質量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由委託方承擔。
原材料及包裝材料安排
6、原材料及包裝材料的進庫質量檢驗工作由委託方委派代表全權負責。
加工費
7、含增值税的加工費為人民幣____。於此協議簽訂日起計至__年__月__日，可以雙方同意下，根據情況作出調整。
8、委託方將負責產品的驗收工作、安排運輸事宜、及支付相關運費和保險費。
9、委託方負責提供合適的原材料及包裝材料，並免費向加工方運送所需原材料及包裝材料，委託方自行安排處理有關材料的運輸事宜，及支付相關運費和保險費。
第二技術及工藝
成品各項理化指標由委託方提供，加工方嚴格按照____工藝進行加工。首次加工由委託方負責加工過程中成品各項理化指標的在線檢測和品質控制。加工方只要按照上述要求加工並達到附件一中的品質指標要求，加工方對產品質量即沒有任何責任。產品其它質量責任則由委託方承廣東省社會保障局擔，除非：
a產品含有非配方所含的其他物質；
b產品內含有玻璃、青鐵、砂子等異物；
c產品含有配方所含物質廣東省社會保障局以外或配方所含物質經過化學、物理變化生成的物質以外的其他物質；
第三付款條件
1、首次加工費，委託方在產品生廣東省社會保障局廣東省社會保障局產完成__日後全數匯至加工方的銀行户頭。
2、加工方必須在委託方付款之後__個工作天內向委託方開具增值税發票。
有關知識產權、專利及商標的侵權責任
3、非經委託方書面同意，加工方或任何人不能使用委託方的商標、商號或泄露加工方為委託方的產品代加工商。
第四雙方責任
加工方根據委託方確認的配方及工藝要求加工上述產品，必須保質保量、按期完成委託方的加工任務指標，委託方負責上述加工產品由原材料到所有包裝品的採購，如原材料沒有按生產計劃到位而影響生產，委託方將負全部責任。
第五協議終止
1、其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協議。
2、如任何一方違反以上條約，另一方有權根據本協議規定，提早三十天以書面形式通知對方解除此協議。
3、協議終止後，委託方必須於協議終止後五個工作天之內提走所有屬於委託方之剩餘的產品，原材料及包裝材料，否則加工方有權自行處理有關物料。
第六協議期限
本協議從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期__年。經雙方協商同意，可以補充協方方式延長協議期限。
委託方：______加工方：______
代表人簽字：______代表人簽字：______
代表人姓名：______代表人姓名：______
______有限公司：______有限公司：
__年__月__日__年__月__日
甲方(委託方)：_________
乙方(加工方)：_________
甲乙雙方在平等、自願基礎上，經友好協商簽訂此協議，以資共同遵守：
第一條協議內容
(1)甲方根據下列條件委託乙方加工聚酯和聚酯漿料，有關產品訂單將按本協議規定向乙方發出;
(2)乙方根據下列條件為甲方加工聚酯和聚酯漿料，有關產品將按本協議規定完成。
第二條甲乙雙方權力和義務
(1)加工流程中甲方只負責購買原料，乙方負責原料的接收和檢驗，然後按照聚酯和聚酯
漿料的生產工藝進行加工，同時包裝材料也由乙方自行購買，並制定成品的商標、商號，承擔成品的運輸等全部事宜;
(2)加工成品的各項理化指標均由乙方按照需方要求制定，同時做好在線監測和品質控制，並對產品質量和交貨期負全部責任;
(3)加工費按照每次購買原料的成本費由甲乙雙方協商核算，甲方向乙方支付加工費用後，乙方要及時向甲方開具增值税發票。
第三條聯合聲明
(1)甲乙雙方僅是協議經營關係，雙方具有獨立的經營地位，不存在內部管理關係。
(2)甲乙雙方認同本協議為經濟協作協議，一切爭議為民事爭議。
第四條協議有效期限和續簽方案
本協議自簽訂日期生效，有效期為一年，長期合作需每年定期續簽。
第五條糾紛解決方法
執行本協議發生爭議，由當事人雙方協商解決。協議一式二份，甲、乙雙方各一份。
甲方：_________
乙方：_________
甲方代表人簽字：_________
乙方代表人簽字：_________
____年____月____日
____年____月____日
委託方:
法定代表人：
地址：
電話：
（以下稱“甲方”）
加工方：
法定代表人：
地址：
電話：
（以下稱“乙方”）
經友好協商，甲乙雙方就甲方委託乙方加工生產______________________產品達成協議，雙方特訂立本協議，以供信守。
加工產品範疇
1、產品品名:
2、產品規格為：
如增加產品由雙方另行簽訂書面補充協議。
第二條 委託加工訂單
1、甲方根據市場銷售情況，於每月 日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單，明確訂單的數量和供貨時間，乙方如有異議，應在接訂單後1日內書面提出，否則，視為同意。
2、乙方按確認的訂單提供產品，甲方可視具體情況對訂單進行相應的調整，調整計劃提前
5天通知乙方，但調整幅度（量）不得超過計劃的____%，若超過____%，雙方另行協商。
3、甲方暫確定本協議履行第一年期限內每月提貨量不低於 ，今後根據實際情況調整後通知乙方，乙方應根據甲方的提貨量提前作好原材料和包裝品的採購並保證每月至少達到甲方訂單的____％以上。
第三條 加工產品質量及責任
1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的配方和工藝製作，產品質量符合國家食品衞生標準。
2、加工產品包裝上標註乙方廠名和廠址，同時註明乙方系受甲方委託生產，附“_________”商標使用授權書。
3、產品在保質期內出現批量性質量問題，經由雙方確認或國家檢驗檢測機構簽定屬乙方製造引起的，除由乙方承擔該批有質量問題產品（需雙方清點數量）的責任外，乙方還應按該批有質量問題產品總值的_____%以實物形式（加工產品）補償給甲方；
4、乙方交付的產品如在市場流通中，因品質問題而導致甲方利益受損時，經雙方鑑定或經公證單位鑑定屬乙方責任的，乙方應負甲方直接損失賠償責任：
（1）加工產品的投訴賠償問題，甲方在預先徵得乙方同意的情況下（書面為準）可以先行賠付消費者，消費者簽收確認，由乙方負擔賠償，賠款在加工費中扣除；當乙方對甲方處理有異議的，甲方可委託乙方協助甲方處理；
（2）在甲方有要求時，乙方可協助甲方處理質量投訴，但不負責對最終用户（即甲方客户）提供售後服務；
（3）少量的包裝破損等質量問題，由乙方負責調換；
（4）若屬甲方運輸或出廠以後因保管不當導致產品變質，乙方不予承擔責任。
5、乙方應按產品標準要求對每批次產品進行抽檢及留樣，並嚴格遵循“三檢”制度。
6、乙方應根據甲方銷售需要提供加蓋公章的工商營業執照複印件及生產、衞生許可證複印件，相應批次產品的出廠檢驗報告單。
第四條 原輔料及包裝材料供應
1、產品的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲方提供給乙方，這些圖案及其組
合的知識產權屬於甲方所有，乙方不得在甲方產品以外的任何場所使用或許可他人使用。
2、乙方全面負責採購加工產品所需的原輔材料和包裝材料，並確保所採購的原輔材料、包裝材料符合甲方產品質量標準要求。
3、乙方應保管好甲方材料，包裝紙箱、標籤等不能流入市場。
第五條 產品交付與驗收
1、產品實行甲方自行提貨，交付地點為乙方工廠倉庫，物流運輸由甲方負責，乙方負責裝車。
2、產品交貨按甲方訂單履行，若有變動，雙方應提前約定。
3、產品在出廠之前，由甲方駐廠代表開具質量驗收單，並在乙方出庫單上簽字。
4、產品驗收依據為經雙方共同確認的質量文件及國家相應標準。
5、如甲方認為原輔材料、包裝材料及成品出現不良現象（如原輔材料、包裝材料不符合標準，成品有破損現象等）時，可向乙方提出異議，並有權通知乙方停止使用不良的原輔材料及包裝材料；
6、交貨時間：自訂貨計劃在乙方確認（計劃確認時間為乙方收到傳真後____天內）後第_____天開始供貨，日供貨量為：月訂貨量_____箱（件）以內的，每天不低於_____箱（件），月訂貨量_____箱（件）的，每天不低於_____箱（件），_____箱（件）以上的，每天_____箱（件）。
第六條 加工價格及費用結算
1、甲方按以下方式向乙方支付加工費用：
（以上價格在原材料價格波動____％範圍內不作調整，如原材料價格波動超過_____％則作相應調整）。
2、乙方承擔購置食品原材料、包裝品、產品的加工及包裝和交付甲方產品所涉及的運費、裝卸費等一切費用及其他相關税費；
3、乙方收取甲方加工費，應開具增值税發票，並承擔其收入產生的税收。
第七條、甲方權利和義務
1、甲方收到乙方按照約定交付的.每批產品，即應當於 日內支付乙方該批加工費的_____％，該批剩餘_____％加工費待乙方全部交付產品後一次性付清。
2、甲方有權指派人員監督檢查乙方原材料和包裝品的購置及產品生產，如乙方存在挪用濫用資金或者購置原材料和包裝品不符合甲方要求或無法生產出合格產品，甲方有權拒付加工費，主張損失賠償，並要求乙方出資重新購置或解除協議。
3、產品的生產技術標準及成品各項理化指標由甲方提供（見附件一），乙方嚴格按照甲方提供的技術標準進行加工。首次加工由甲方負責加工過程中成品各項理化指標的在線檢測和品質控制。乙方按照上述要求首次加工並達到附件一中的品質指標要求後，乙方對以後所有產品質量承擔全部責任。
第八條、乙方權利和義務
1、乙方根據甲方確認的配方及工藝要求加工上述產品，必須保質保量、按期完成甲方的加工任務指標。
2、乙方負責為甲方提供一間辦公室並接受甲方指派人員的監督。
乙方購置的食品原材料、包裝品以及本協議下產品（成品或半成品）均歸甲方所有，乙方不得擅自處分。
無論協議履行期內或協議終止後，未經甲方書面同意，乙方或任何第三人不能使用甲方的商標、商號或泄露甲方提供的產品生產技術；協議終止後，乙方未經甲方書面同意不得以任何理由繼續使用甲方提供的產品生產技術。
乙方不得直接向任何第三人銷售甲方委託加工生產的產品並不得為任何第三人生產同樣的產品。
第九條 違約責任
1、乙方提供產品必須符合國家和行業質量標準，否則甲方有權拒付加工費、要求賠償損失、主張乙方出資繼續履行協議或解除協議。甲方因乙方加工不合格產品造成第三人損失承擔責任的，有權要求乙方承擔全部責任。
2、乙方有挪用濫用甲方出資、轉賣甲方產品、延期交貨、交貨不足數量或其他違約行為的，甲方有權要求解除協議或繼續履行，乙方應承擔違約責任，違約金為違約事項所涉金額的_____％ ，所涉金額無法確定的，按照甲方總出資的_____％計算。
3、無論協議履行期內或協議終止後，乙方未經甲方書面同意使用甲方的商標、商號或泄露甲方提供的產品生產技術或協議終止後，乙方未經甲方書面同意繼續使用甲方提供的產品生產技術均須向甲方支付違約金_______元。
4、乙方違約行為造成的甲方損失高於違約金的，甲方可同時主張損失賠償。
5、甲方無正當理由拒絕付款，乙方有權要求解除協議或繼續履行，甲方應承擔違約責任，違約金為違約事項所涉金額的________％，所涉金額無法確定的，按照甲方總出資的________％計算。
6、甲方違約行為造成的乙方損失高於違約金的，乙方可同時主張損失賠償。
其它
1、甲方首次委託乙方加工生產批量為______________，按___________元支付乙方加工費用；以後甲方按本協議第六條第1款的方式與乙方結算。
2、本協議期限暫定為三年，自甲方首次委託乙方加工成功後開始計算；期滿後經雙方同意可自動延期。
3、協議簽訂後雙方如有爭議應本着有利於本協議履行的原則協商解決，如協商不成任何一方可向提起訴訟一方所在地人民法院起訴。
4、甲方訂單下達及產品提貨委託專人負責並向乙方出具書面的委託書（見附件二）。協議中如有未盡事宜，甲乙雙方可作出補充規定（如各方出資和交付時間、數量等可以通過訂單等形式予以變更或確定）。補充規定與本協議具有同等法律效力。
5、本協議正本一式＿＿份，甲乙雙方各執____份。具有同等法律效力。
6、本協議自簽署之日起生效。
委託方 ：加工方：
代表人簽字：代表人簽字：
年月日 年 月 日
甲方：(委託方)乙方：(加工方)
甲乙雙方因委託加工合作涉及甲方商業祕密，為保證甲方商業祕密不受侵犯，經協商一致同意簽訂本合同，共同信守以下條款做好保密工作：
一、委託加工涉及甲方的商業祕密包括但不限於：產品(含不合格產品、報廢品)、樣品、工藝資料、軟件資料、原材料、圖紙、來往郵件、客户信息等資料。
二、甲方對委託乙方加工所交付的所有物品享有所有權。
三、乙方不論加工工作完成與否，都應對本合同中甲方提供的所有物品、資料嚴格保密，未經甲方書面同意，乙方不得故意或疏忽以包括但不限於泄露、告知、公佈、發佈、出版、傳授、轉讓等的任何方式將甲方商業祕密透露給不參與加工工作的乙方人員或其他任何第三方。
四、委託加工期間，乙方應提供一切必要的方式和採取必要的行動，保證甲方的商業祕密安全。
五、乙方應當於《委託加工合同》結束時，或者於甲方提出請求時，返還全部屬於甲方的物品，包括載有甲方商業祕密信息的一切載體，而不論這些信息有無價值。
六、乙方不得以任何方式通過任何途徑宣傳與甲方的委託加工關係，或在任何宣傳中提及甲方、甲方產品及甲方為委託加工事宜提供的一切信息。
七、乙方在《委託加工合同》簽訂後即需遵守該保密協議，承擔保密義務。乙方承擔保密義務的期限為無限期保密，直至甲方宣佈公開時止。
八、乙方違反上述條款，乙方將一次性賠償甲方違約金元人民幣，並賠償甲方全部經濟損失。同時甲方有權單方終止合作關係，並依法追究乙方相關法律責任。
九、本合同是甲方和乙方________年____月____日簽訂的《委託加工合同》的補充協議，本合同內容與《委託加工合同》不一致的，以本合同內容為準。
十、本合同的任何修改必須經過雙方的書面同意，合同的部分修改或部分無效並不影響其他部分的效力。
十一、因履行《委託加工合同》和本合同引致的爭議，甲方和乙方應協商解決，協商不成的，應向____市____區人民法院提起訴訟。
十二、本合同共一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同以雙方簽字或蓋章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
甲方：
地址：
電話： 傳真：
乙方： 重慶市百業興食品有限公司(簡稱乙方)
地址：重慶市江北區紅黃路華創大廈22樓12-13室
電話： 傳真：
甲、乙雙方就乙方委託甲方進行貼牌生產食品系列事宜，在雙方平等合作的基礎上經友好協商達成共識，簽訂本委託生產合同書，雙方在合作的過程中共同遵守本合同書。
一、雙方承諾：
1、甲方系獨立的法人單位，並具單位營業執照證書等合法手續。
2、乙方具備生產相關產品的合法資質，證書手續齊全真實，產品嚴格按照國家技術監督部門備案的企業產品質量標準生產。
3、產品質量以甲方和乙方共同確認的樣本質量為標準。乙方在產品加工過程中必須符合國家食品安全的相關法規，不得添加任何違禁添加劑，產品出廠前，必須經國家法定檢驗機構檢驗合格，並出具檢驗報告。若甲方在銷售過程中成品在保質期內出現，如漲袋、漏氣或變質等情況，因質量問題造成的所有損失由乙方承擔，若甲方在產品沒有任何質量問題，出現滯銷情況，乙方不予退貨，由甲方自行處理。
4、甲方全面銷售，乙方不得銷售該產品。
二、委託生產品項、名稱、規格及價格
1、乙方為生產單位：按照甲方需求，給甲方生產合格( )系列產品。
2、甲方為委託單位，其商標( )為甲方所有。
三、結算時間
四、結算方式
1,乙方應保持價格穩定，如遇原材料價格調整導致甲方產品供貨價格波動，必須以書面形式提前15天通知甲方，雙方協商解決
2、甲方款到乙方指定賬户後經核實乙方再進行生產
五、交貨日期
乙方接到甲方訂單後十天內貨到甲方倉庫(因前期生產未調整過來有可能會出現延誤)，如果超過十天，從第十一天起乙方向甲方支付已付該批貨款總額1%的違約金(天災等不可抗力之特殊情況除外)。
六、交貨地點
甲方倉庫：
聯繫人：
七、交貨數量
乙方必須按照甲方的訂單品種、數量組織生產，數量控制在訂單數的正負10%內，訂單以傳真內容為準。如未按訂單生產，甲方有權拒收(如甲方條件過於苛刻，乙方有權拒絕生產，並進行協商解決)。
八、合同有效期
本合同有效期為 20_ 年 月 日至 年 月 日止。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，未盡事宜，雙方協商解決：本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
九，其它事宜
甲方： 乙 方：重慶市百業興食品限公司 法人代表(簽章)： 法人代表(簽章)：
簽約代表： 簽約代表：
委託方：(以下簡稱甲方)
受託方：(以下簡稱乙方)
甲方委託乙方加工生貂皮及生貉皮鞣製，為維護甲乙雙方的利益，經雙方協商，就有關代加工事宜達成如下協議，以供雙方共同遵守。
第一條代加工內容
甲方委託乙方加工生貂皮及生貉皮的鞣製，質量標準以甲方要求為準，價格雙方按照同期市場價格為標準。
第二條
1、向乙方提供甲方生產授權委託手續。
2、乙方提供加工品的質量標準要求。
3、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督，並提出意見和建議，確認後驗收貨物。
4、甲乙雙方嚴守商業祕密。
本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有，乙方不得為他人生產或提供。
甲方不得把乙方設計的生產樣版提供給其他生產商。
5、甲方負責貨物的往來運費。
第三條
1、乙方需嚴格按照甲方的委託內容及要求從事加工活動。
2、按照甲方確定的質量標準進行加工，正常損失不超過1%，非正常損失由乙方按照同期市場價格進行賠償。
3、乙方不得將甲方提供的質量標準要求用於其他需求者。
4、嚴格遵守甲方商業祕密。
甲方責任 乙方責任
第四條 付款方式及交貨地點
甲方遵守貨到付款，採取銀行結算。
第五條
1、乙方未按照甲方生產質量標準加工的，按同期市場單價賠償甲方。
2、凡違反本合同之其他各項條款的，責任方應承擔此批貨物價值30%的違約金。
3、甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權終止本合同。
第六條合同有效期限 違約責任
本合同一式兩份，甲、乙雙方共同簽字蓋章，本合同自簽訂之日起生效，未盡事宜另補充説明，並具有同等的法律效力。
甲方： 乙方：
甲方：
乙方：
經雙方充分協商，在互利互惠的基礎上，就甲方委託乙方加工生產[ ]系列產品事宜，達成以下協議：
第一條 加工產品範疇
1、產品品名：
2、產品規格為：
3、如增加產品由雙方另行簽訂書面補充協議。
第二條 委託加工訂單
1、甲方根據市場銷售情況，於每月日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單，明確訂單的數量和供貨時間，乙方如有異議，應在接訂單後1日內書面提出，否則，視為同意。
2、乙方按確認的訂單提供產品，甲方可視具體情況對訂單進行相應的調整，調整計劃提前5天通知乙方，但調整幅度(量)不得超過計劃的25%，若超過25%，雙方另行協商。
3、乙方應盡最大努力，最大限度的滿足甲方訂單的要求。
第三條 加工產品質量及責任
1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的配方和工藝製作，產品質量符合國家食品衞生標準。
2、加工產品包裝上標註乙方廠名和廠址，同時註明乙方系受甲方委託生產，附“ ”商標使用授權書。
3、產品在保質期內出現批量性質量問題，經由雙方確認或國家檢驗檢測機構簽定屬乙方製造引起的，除由乙方承擔該批有質量問題產品(需雙方清點數量)的責任外，乙方還應按該批有質量問題產品總值的30%以實物形式(加工產品)補償給甲方;
4、乙方交付的產品如在市場流通中，因品質問題而導致甲方利益受損時，經雙方鑑定或經公證單位鑑定屬乙方責任的，乙方應負甲方直接損失賠償責任：
(1)加工產品的投訴賠償問題，甲方在預先徵得乙方同意的情況下(書面為準)可以先行賠付消費者，消費者簽收確認，由乙方負擔賠償，賠款在加工費中扣除;當乙方對甲方處理有異議的，甲方可委託乙方協助甲方處理;
(2)在甲方有要求時，乙方可協助甲方處理質量投訴，但不負責對最終用户(即甲方客户)提供售後服務;
(3)少量的包裝破損等質量問題，由乙方負責調換;
(4)若屬甲方運輸或出廠以後因保管不當導致產品變質，乙方不予承擔責任。
5、乙方應按產品標準要求對每批次產品進行抽檢及留樣，並嚴格遵循“三檢”制度。
6、乙方應根據甲方銷售需要提供加蓋公章的工商營業執照複印件及生產、衞生許可證複印件，相應批次產品的出廠檢驗報告單。
第四條 原輔料及包裝材料供應
1、產品的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲方提供給乙方，這些圖案及其組合的知識產權屬於甲方所有，乙方不得在甲方產品以外的任何場所使用或許可他人使用。
2、乙方全面負責採購加工產品所需的原輔材料和包裝材料，並確保所採購的原輔材料、包裝材料符合甲方產品質量標準要求。
3、乙方應保管好甲方材料，包裝紙箱、標籤等不能流入市場。
第五條 產品交付與驗收
1、產品實行甲方自行提供，交付地點為乙方工廠倉庫，物流運輸由甲方負責，乙方負責裝車。
2、產品交貨按甲方訂單履行，若有變動，雙方應提前約定。
3、產品在出廠之前，由甲方駐廠代表開具質量驗收單，並在乙方出庫單上簽字。
4、產品驗收依據為經雙方共同確認的質量文件及國家相應標準。
5、如甲方認為原輔材料、包裝材料及成品出現不良現象(如原輔材料、包裝材料不符合標準，成品有破損現象等)時，可向乙方提出異議，並有權通知乙方停止使用不良的原輔材料及包裝材料;
6、交貨時間：自訂貨計劃在乙方確認(計劃確認時間為乙方收到傳真後1天內)後第七天開始供貨，日供貨量為：月訂貨量 萬箱以內的，第天不低於 萬箱，月訂貨量 萬箱的，每天不低於 萬箱， 萬箱以上的，每天 萬箱。
第六條 其他
1、合同解除的條件
2、爭議解決途徑
3、合同生效時間
委託方 加工方
代表人簽字： 代表人簽字：
代表人姓名： 代表人姓名：
____有限公司(蓋章)： ____有限公司(蓋章)：
____年__月__日 ____年__月__日
關於委託加工合同範文
甲方：上海xx釀酒有限公司(以下簡稱甲方)
乙方：上海(以下簡稱乙方)
根據平等、互利、雙贏的原則，經甲、乙雙方協商，就甲方委託乙方加工糟燒酒精業務，特訂立本協議。
一、委託方式
甲方提供下屬生產基地黃酒釀造所產生的酒糟，由乙方提取糟燒酒精。
糟燒酒精由甲方收回用於黃酒生產，剩餘幹糟由乙方自行處置。
二、生產加工
乙方具備相關生產場所，並獲政府部門生產許可，配備與甲方生產規模相一致的提取糟燒酒精生產能力，即具備加工日產酒糟最高值的能力。
甲方如出現生產的重大調整或生產規模的擴大，應提前半年通知乙方;乙方因非主觀原因喪失或部分喪失生產能力的也應提前半年告知對方。
甲方提供的酒糟如水份含量與正常值有偏離的，乙方不能以此為由拒絕加工;甲方也不因此在計量和計價上作調整。
三、結算辦法
1、酒糟數量：按甲方冬釀年度主糧投料的%計算;
2、酒糟價格：以每公斤元計算;
3、酒精價格：成品摺合成50°酒精度，以每噸價格4,500元計算;
4、總價結算：甲方發出的酒糟總價與乙方返回糟燒酒精總價相抵，其差額由各自給付。
5、結算時間：以每一黃酒釀期結束為結算時間。
四、成品質量
乙方在生產過程中不得添加輔料，糟燒酒精質量指標包括香味、酒度、甲醇含量等須符合國家食用酒精要求;
乙方不得外購酒精充當自產酒精，或在自產酒精中添加部分外購酒精。如有發現，甲方有權要求乙方賠償。
五、送貨方式
甲方負責將酒糟堆放在固定地點。
乙方負責酒糟裝運、現場清理，並保證裝運及時，環境清潔。
糟燒酒精由乙方按照甲方要求，送至甲方指定倉庫。
六、安全責任
乙方應根據國家有關酒類生產、消防等法規要求組織生產。
乙方對生產、運輸、裝卸等業務中的安全負全責。
七、協議期限
本協議自簽訂日起五年有效。
協議到期後，經甲、乙雙方協商可進行續簽。
八、其他事項
本協議未盡事宜，由甲、乙雙方協商。
本協議一式四份，甲、乙雙方各執兩份。
甲方：上海xx釀酒有限公司乙方：上海xxx廠
法人代表：法人代表：
協議簽訂日：
協議簽訂地：上海xxx鎮
委託加工合同協議書
委託方：___________(以下簡稱甲方)
被委託方：_________(以下簡稱乙方)
甲方委託乙方加工__________________產品，為維護甲乙雙方的利益，經雙方協商，就有關代加工事宜達成如下協議，以供雙方共同遵守。
第一條 代加工內容
甲方委託乙方為其加工系列產品，加工數量、款式(或開發信息)、標準、質量要求由甲方提供，價格由雙方協商確定，另在訂單上詳述。
第二條 甲方責任
1.按計劃分季度委託乙方為其加工甲方______產品。
2.向乙方提供甲方生產授權委託手續、商標註冊證、授權書以及對商業祕密的專有合法證明等相關法律文件
3.向乙方提供加工品款式(或開發信息)、數量、技術要求、交貨時間等。
4.負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其按計劃分季度委託乙方為其加工甲方____________產品。
2.向乙方提供甲方生產授權委託手續、商標註冊證、授權書以及對商業祕密的專有合法證明等相關法律文件
3.向乙方提供加工品款式(或開發信息)、數量、技術要求、交貨時間等。
4.負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內容。
5.甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督，並提出意見和建議，確認的樣品驗收貨品。
6.甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
7.甲乙雙方嚴守商業祕密。
·本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有，乙方不得為他人生產或提供。
·甲方不得交乙方設計生產的樣版提供給其他生產商。
第三條 乙方責任
1.嚴格按照甲方的委託內容及要求從事代加工活動。
2.甲方確定的款式、數量、質量及生產期限等標準打版進行生產，生產標準符合____________質量要求，不得以任何形式和理由超過訂單數量和品種。
3.負責原材料的採購、驗收、供應，並按照甲方確定的原材料質量要求進行。
4.嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商標、飾品及包裝等丟失，應承擔相應法律責任。
5.不得將甲方提供的款式用於其他商標生產。
6.嚴守甲方的商業祕密。
7.對生產的產品實行三包，三包標準按國家有關規定執行。
第四條 付款方式及交貨地點
甲方確定委託加工款式、數量、標準後，與乙方簽訂委託加工通知單，並於簽訂之日起一星期內乙方支付總貨款的____________作為預付款，乙方提供的貨品經甲方驗收進倉後財務核實即付款，交貨地點為甲方庫房。
第五條 驗收標準
雙方在下訂單之前確定生產品種樣品，甲、乙雙方以此及在生產過程中，質量主管之監督要求(以書面內容要求為準)作為驗收標準。甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收。
第六條 違約責任
1.因乙方未按甲方要求的時間交貨，乙方應每天承擔此批貨總價______%的違約金;如甲方沒按合同要求提貨，乙方有權扣除甲方訂金。
2.如乙方擅自生產或銷售甲方產品及包裝、印刷品等，一經查證，無論數量多少乙方應付甲方人民幣______萬元違約金，並追究乙方法律責任。
3.凡違反本合同之其他各項條款的，責任方應承擔此批貨價值______%的違約金。
4.甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權終止本合同。因甲方提供的商標及授權手續不完備或虛假產生的法律責任由甲方承擔，甲方賠償因此給乙方帶來和經濟損失。
第七條 合同有效期限本委託加工合同期限為______個月，自______年______月______日至______年______月______日止，生產期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條 合同如遇爭議，甲乙雙方可協商解決，達不成協議的可向廣州仲裁委員會申請仲裁。
第九條 本合同正本一式二份，經雙方當地人代表簽字蓋章後生效。
第十條 其他未盡事宜另行訂立。
甲方：____________ 乙方：____________
代表人：__________ 代表人：__________
日期：____________ 日期：____________
甲方(委託方)：_________
乙方(加工方)：_________
甲乙雙方在平等、自願基礎上，經友好協商簽訂此協議，以資共同遵守：
第一條協議內容
(1)甲方根據下列條件委託乙方加工聚酯和聚酯漿料，有關產品訂單將按本協議規定向乙方發出;
(2)乙方根據下列條件為甲方加工聚酯和聚酯漿料，有關產品將按本協議規定完成。
第二條甲乙雙方權力和義務
(1)加工流程中甲方只負責購買原料，乙方負責原料的接收和檢驗，然後按照聚酯和聚酯
漿料的生產工藝進行加工，同時包裝材料也由乙方自行購買，並制定成品的商標、商號，承擔成品的運輸等全部事宜;
(2)加工成品的`各項理化指標均由乙方按照需方要求制定，同時做好在線監測和品質控制，並對產品質量和交貨期負全部責任;
(3)加工費按照每次購買原料的成本費由甲乙雙方協商核算，甲方向乙方支付加工費用後，乙方要及時向甲方開具增值税發票。
第三條聯合聲明
(1)甲乙雙方僅是協議經營關係，雙方具有獨立的經營地位，不存在內部管理關係。
(2)甲乙雙方認同本協議為經濟協作協議，一切爭議為民事爭議。
第四條協議有效期限和續簽方案
本協議自簽訂日期生效，有效期為一年，長期合作需每年定期續簽。
第五條糾紛解決方法
執行本協議發生爭議，由當事人雙方協商解決。協議一式二份，甲、乙雙方各一份。
甲方：_________
乙方：_________
甲方代表人簽字：_________
乙方代表人簽字：_________
____年____月____日
____年____月____日
委託加工合同8 委託方：焦作市裕東鞋業有限公司 (以下簡稱甲方) 加工方： 身份證號： (以下簡稱乙方)
經甲、乙雙方友好協商，甲方的布鞋幫委託給乙方縫紉加工，雙方並達成委託加工合同如下：
一、甲方負責提供鞋幫片和相關氣眼、縫紉線、口條帶等小件材料及相關制幫工藝標準。乙方自行招收員工和自備生產場地、設備及消防安全設施。
二、乙方為甲方提供鞋幫加工服務的場地位於未經甲方書面同意，乙方不得將甲方的幫料投到上述場地以外的地方或單位進行加工。
三、甲方按各鞋幫品種制定相應的加工費(含領幫交幫費用)，乙方認可後，到甲方公司內領取所加工的布鞋幫及相關材料。
四、乙方對甲方提供的待加工物件發現不合格的應及時到甲方處調換;甲方應允許乙方最長時間自拉幫件及材料之日起壹個月內調換。過期造成損失的，由乙方承擔。
五、乙方在拉待加工材料時，甲方應向乙方告知交幫時間，乙方應按時、按質、按量加工好並負責交到甲方公司內。
六、乙方不得使用其它材料替代甲方提供的專用材料，否則，造成的質量問題及經濟損失由乙方承擔。
七、鞋幫加工不合格的，甲方有權拒收，乙方照價賠償。
八、領材料和交幫等手續，由甲、乙雙方簽字生效。如乙方本人不能親自簽字，可書面委託他人代理簽字。
九、乙方須保證甲方所提供的加工物件的安全事項，如發生火災、雨淋、鼠咬、黴爛等造成的經濟損失由乙方賠償。為保證物件安全，根據加工量的多少，乙方應向甲方交付相應的質保金。
十、結算方式：甲方每月十五日前向乙方結算上月加工費，結算時，以乙方交成品幫時經甲方確認的驗收數量和品種作為依據。
十一、乙方如不願或不能為甲方提供加工時，應提前兩個月通知甲方。 乙方通知到甲方後，應在停止領幫之日起二十天內按質按量全部向甲方交清所加工的成品幫，甲方除留乙方少量的質量保證金外，其餘加工費用應一次性向乙方結清。
十二、違約責任：乙方如不能按時、按質如數向甲方交夠成品幫，應按甲方相應成品幫的價值賠付甲方，如拖延時間給甲方造成間接損失，須另向甲方賠付違約金，違約金按甲方成品幫價值每日千分之三比例自乙方違約日起計算。如非乙方原因，甲方不能付清乙方相應加工費的，須向乙方賠付違約金，違約金按加工費額每日千分之三比例自甲方違約日起計算。
十三、本合同有效期為自簽定之日起壹年，即自年起至月日止。甲乙雙方之前簽訂有委託加工合同的，以本次簽訂的委託加工合同內容為準。
十四、本合同內容同樣適用於本合同簽定日之前甲、乙雙方已發生但未結算的加工業務，具同等效力。
十五、本合同有效期壹年。期滿後雙方如願意繼續合作，則本合同有效期自動向下期延續，每期壹年。如期滿單方不願合作，沒例行完的合同內容，照樣按本合同的條款執行完畢，合同終止。
十六、本合同於甲方公司辦公室內簽訂，壹式貳份，每份貳頁，甲乙雙方各執壹份，自甲乙雙方簽字後生效，具同等法律效力。本合同履行中如有爭議，甲乙雙方友好協商解決;如協商不成時，由温縣人民法院裁定解決。 甲方:(簽章) 乙方：(簽章) 地址：温縣黃莊鎮白衞路 地址： 縣 鄉(鎮) 韓村工業區 村
電話：
電話：
年 月 日
委託方：__________（以下甲方）
受委託方：________（以下乙方）
合同簽定地：__________________
時間：________________________
合同編號：____________________
根據“中華人民共和國合同法”及有關法律法規規定，遵循互利互惠原則，明確雙方權利義務。就甲方委託乙方印製《______》事宜，經甲、乙雙方友好協商，達成如下協議：
一、規格及工藝要求
（1）類別：____________頁數：____________
（2）開本：____________尺寸：____________
（3）紙張：____________內頁：____________封面：____________
（4）盒套：____________
（5）貼片：____________
（5）裝訂：____________
二、印製數量及單價
印製數量：______冊，單價：______元/套，總計：______元（大寫：______）。
（備註：以上價格含打樣、紙張、印刷、裝訂、包裝費用以及運輸到交貨地的運輸費用等。）
三、付款方式及時間
本合同經甲乙雙方簽字蓋章生效後日內，甲方向乙方預付合同總款的______％即人民幣元，餘款元，在甲方驗收合格後日內付清。
四、製作要求
1、甲方提供設計完成的____________或光盤，製作由乙方完成。
2、甲方在樣張上提出修改意見並簽字，乙方必須按甲方意見修改。乙方擅自改動而出現質量問題的，由乙方負全部責任。
3、對製版後的改動，屬於印刷質量問題的由乙方負責，屬於換圖、改字等臨時變更的各種費用由甲方負擔。
4、乙方應提前空運2本樣書到甲方。確認後發大貨，並隨大貨提供不少於______%的調換餘量。光盤和菲林歸甲方所有，乙方應於結算前發回甲方。乙方未經允許不得擅自使用或轉借使用甲方資料。
5、標準箱包裝，包裝箱要規範，要有一定強度，箱內六面加厚度______cm塑料泡沫板，箱體要印上品名、數量、發行單位等。每配內包裝袋（要求），按每箱數量放入箱中。
五、質量要求
1、紙張克數、產地，紙張白度、油墨牌號等要真實。
2、印刷色相要統一，準確，明度、清晰度、色飽和度等要達到設計標準。
3、工藝要精細，裱糊要平整、貼實、不變形、不起皺、不掉片、不錯頁、不缺頁、不重頁。
4、如出現印製質量，數量短少等問題，甲方有權要求乙方返工或退貨，數量短少的，每少一本扣全貨款的______％，因質量問題造成甲方其他經濟損失的，應賠付甲方一切損失。
六、交貨時間、地點、方式
乙方無論採取何種運輸工具必須於年月日前將貨物運到，運費由乙方負擔。遲到一日，扣除全貨款的______％，遲到5日以上______％，10日以上______％，作為甲方補償，______天以上，甲方有權拒收，乙方賠償甲方一切損失。運輸途中的風險由乙方承擔。
七、驗收條款
驗收標準、驗收期限：按合同約定的標準驗收，在交貨後日內驗收。
異議期限：甲方認為貨物不符合合同的，應當在驗收後內提出異議。
八、爭議處理
甲、乙雙方在履行合同過程中，如因任何一方對合同履行產生異議時，雙方應本着友好合作的精神，採取有效的方式協商解決。協商不成，可選擇第項方式解決。
1、交由仲裁委員會裁決：
2、向甲方所在地的人民法院起訴。
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同未盡事宜，須雙方協商修訂，簽訂補充協議，補充協議與原合同具有同等法律效力。
甲方：____________乙方：____________
電話：____________電話：____________
傳真：____________傳真：____________
法人代表：________法人代表：________
_____年____月___日 _____年____月___日
甲方(委託方)：
乙方(製作方)：
甲、乙雙方經友好協商，現就甲方委託乙方加工製作、裝配架空乘人裝置及相關設備，達成如下協議：
一、委託方式和範圍：
甲方提供架空乘人裝置及相關設備產品零部件圖紙、裝配工藝等技術資料，乙方按照甲方技術資料進行產品零部件的加工、裝配，甲方委派專職技術、質檢、倉管、物流、採購等相關人員進駐乙方現場，按照技術文件進行檢驗、驗收。乙方自行安排加工、裝配場地，承擔零部件加工費用，並提供辦公室，作為甲方的現場生產協調、質檢及發貨人員的辦公場所。
二、實施細則：
1、甲方自行採購的原材料、外購件及配套件，需按乙方的車間人員的要求集中堆放，其質量問題由甲方負責，如影響乙方裝配，則應補償有關人工費用。
2、乙方提供一定一跨車間作為甲方的成品倉儲。
3、委託加工期間，乙方作為定點加工單位，需嚴格按照甲方所提出的技術要求及工藝流程，保質保量的完成甲方所委託的各項產品的加工製作。現場的所有物料(含原材料、外購件及生產工具等)均由甲方採購，但乙方需根據甲方所提供的《生產計劃表》提供相應的《材料需求計劃》，以供甲方提前進行生產所需物資的準備工作。
4、甲方所委派的質檢人員，作為甲方的授權代表，對乙方所加工製作的所有產品擁有否決權，不達標及不合格產品均不得驗收入庫。
5、甲方委託加工的所有產品的單項價格另行以雙方互籤的《委託加工件價格明細表》為準。
6、結算：《委託加工件價格明細表》內所定的產品單價為含税價，結算時乙方需向甲方開具17%的增值税發票，付款方式採用滾動付款，雙方協商付款進度。
7、違約責任：按《合同法》規定。
三、附則：
1、本委託加工協議，自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本協議一式兩份，雙方各持一份。
2、未盡事宜，雙方另行協商解決。
3、本協議生效後，雙方原簽訂的車間及辦公室租賃合同，中止執行。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
________年____月____日
蒙田範文網