甲方：______（姓名，身份證號碼）
乙方：______（姓名，身份證號碼）
甲方擬建房屋一座，位置在__縣__鎮__村__組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本加工承攬合同。
一、雙方權利義務
⒈甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建築材料。根據施工進度，乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。
⒉乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設並交付建房成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。
⒊攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
⒋工期從__年__月__日開始建設，工期為__天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
⒌乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
⒍乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、質量要求
⒈乙方應當本着保質保量的原則，按照圖紙施工，加強質量管理。
⒉重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收後方能進行下一工序。
⒊甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
⒋房屋建成後一年內，甲方發現質量問題的'，乙方必須進行免費維修。
三、付款方式
⒈工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣__元。
⒉付款時間：第一次付款在施工開始後__天內，第二次付款在__，第三次付款在__，第四次付款在房屋峻工並經甲方檢驗後__天內給付。
四、違約責任
⒈由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金__元，並賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金__元。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金__元（或每日承擔違約金__元）。
五、爭議解決辦法
⒈發生合同爭議時，雙方應友好協商。
⒉如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
六、附則
⒈本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。
⒉本合同自簽訂之日起生效。
⒊以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：
乙方簽字：
20xx年xx月xx日
甲方：
乙方：
甲方由民用住宅樓一幢，土建工程由乙方承包，採用包工不包料。
1、開工前甲方應把水電提給施工方，現場由乙方施工。
2、修建隊所用一切工具，由甲方看管，如有丟失，甲方應按原價包賠損失。
3、施工安全工人在施工中出現工傷或事故，甲方不擔責任。
4、施工範圍，舊房翻新，不打地樑，磚混結構，房高三層圈樑四道，外粉水泥拉毛壓光，內粉砂灰罩白，鋼性層面。
5、施工要求修建隊應按甲方要求進行施工，甲方對質量有不滿意地方及時提出，乙方及時修改，使甲方滿意，完工後架子拆除以後再提出，乙方不承擔責任。
6、付款方式，經雙方協商，每平方米165元地圈樑打完後，甲方應付款20%，一層樓板上完付款10%，二層樓板上完付款10%，三層樓板上完付款10%，炮樓女兒牆完工付10%總造價60%，外粉結束再付10%，內粉結束付15%，頂打完付5%，地平地板磚一層、二層、三層、廚房、衞生間、工程結束全部付清，修補甲方備料乙方出工，乙方不聽勸阻，後果自負。
7、本協議一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效律，簽字後生效。
甲方（簽字）：
乙方（簽字）：
年 月 日
甲方： （姓名，身份證號碼）
乙方： （姓名，身份證號碼）
甲方擬建房屋一座，位置在 縣 鎮 村 組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本加工承攬合同。
一、雙方權利義務
1、甲方負責供給石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建築材料。根據施工進度，乙方應提前 天通知甲方購買所需材料。
2、乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設並交付建房成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。
3、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
4、工期從 年 月 日開始建設，工期為 天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情景的，可順延工期。
5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、質量要求
1、乙方應當本着保質保量的原則，按照圖紙施工，加強質量管理。
2、重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收後方能進行下一工序。
3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
4、房屋建成後一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。
三、付款方式
1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣 元。
2、付款時光：第一次付款在施工開始後 天內，第二次付款在 ，第三次付款在 ，第四次付款在房屋峻工並經甲方檢驗後 天內給付。
四、違約職責
1、由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金 元，並賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金 元。
3、在乙方無違約行為的情景下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金 元（或每日承擔違約金 元）。
五、爭議解決辦法
1、發生合同爭議時，雙方應友好協商。
2、如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：
乙方簽字：
年 月 日
甲方：
乙方：
經雙方協商，達成如下共同條款：
一、乙方承建甲方位於三環新村號住宅樓一套，主體為四層半，總建築面積為平方米。甲方負責建房所需材料按時按要求運到工地並負責請機搗樓面。乙方負責模板、頂木及拉條。
二、工價結算按元/㎡計價，每搗一層樓面拆好模板後，甲方即按樓房建築工價的85%付給乙方，剩餘的15%工錢待主體竣工後再結清。每搗一層樓面甲方獎勵給乙方100元錢作為伙食補助，平時伙食則由乙方自行解決。乙方可以向甲方預借伙食費。
三、質量要求：乙方必須按甲方提供的北環新村建築圖紙以及甲方的要求施工，確保施工質量達到驗收標準。如由於乙方施工的質量有問題造成返工的損失，則由乙方自行負責損失費用。
四、安全施工：本合同施工單價為施工及安全包乾價。即乙方在施工中按國家建築施工的相關規定，要求搭設操作防護設施的由乙方自行負責搭設，確保施工操作的規範安全。如乙方在施工中操作失誤造成的安全事故及損失由乙方自行負責，與甲方無關。
五、期限：甲方必須按時按要求備足建築材料，乙方則保證施工人員到位，確保建築順利開展。建築中途，乙方不能無故停工拖延工期，每層建築工期10-15天，雨天除外。
六、本合同經雙方簽字後，具法律效力，希望甲乙雙方共同遵守，本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方簽字： 乙方簽字：
年 月 日 年 月 日
甲方： ，性別 ， 族， 年 月 日出生，住 。
身份證號：
乙方： ，性別 ， 族， 年 月 日出生，住 。
身份證號：
甲乙雙方於 年 月 日在薊縣城關鎮崔店子村王寶東家翻建二層民宅時，由於乙方在施工中不聽甲方勸阻，執意違反操作規程施工，施工不當造成乙方右腳摔傷。雙方經過友好協商，達成協議：甲方一次性補償乙方醫藥費共計 元，大寫 元，以後乙方出現任何病情均與甲方無關，
本協議雙方共同承諾：雙方都具有完全民事行為能力，本協議系雙方真實意思表示，上述內容全部真實有效，本協議一式三份，雙方各執一份，證明人一份，雙方簽字後生效。
男方簽字： 女方簽字：
房屋賠償協議書範本證明人：
年 月 日 年 月
蒙田範文網