承攬方(甲方):__________
定作方(乙方):__________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱:__________
型號:__________
規格:__________
質量要求:__________
計量單位:__________
數量:__________
加工費:__________
單位總價:__________
第二條、加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。
第三條、加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。
第四條、乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。
材料名稱:__________
型號:__________
規格:__________
質量要求:__________
計量單位:__________
數量:__________
單價:__________
總價:__________
圖紙、技:__________
術資料及:__________
交付時間:__________
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱:__________
交付時間:__________
交付地點:__________
交付數量:__________
包裝要求:__________
檢驗方法:__________
運輸方法:__________
運費承擔:
第六條加工費結算辦法與時間__________。
第七條乙方應於__________年__________月__________日前向甲方交付定金__________元;乙方應於__________年__________月__________日前向甲方交付預付款__________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少於合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的__________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值__________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值__________%的違約金。
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行
為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業祕密(技術信息、經營信息及其他商業祕密)予以保密。未經該商業祕密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為__________年。一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、**、政府行為等。如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,並應在__________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用__________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:__________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起__________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受__________國法律管轄並按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第__________種方式解決:
(1)提交__________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閲讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為__________年,自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。本合同正本一式__________份,雙方各執__________份,具有同等法律效力;合同副本__________份,送__________留存一份。
承攬方(蓋章):__________
定作方(蓋章):__________
法定代表人(簽字):__________
法定代表人(簽字):__________
地址:__________
地址:__________
__________年__________月__________日
__________年__________月__________日
簽訂地點:__________
簽訂地點:__________
定作方:__________(簡稱甲方)
營業執照號碼:_______________
承攬方:__________(簡稱乙方)
營業執照號碼:_______________
根據《加工承攬合同條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規格、型號單位數量單價價款或酬金元金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產品的質量、包裝、加工方法:_______________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量:_______________
三、履行的期限、地點和方式:_______________
四、驗收標準和方法:_______________
五、結算方式:_______________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值__________%或酬金總額__________%的違約金。
其餘違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值__________%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金__________%的違約金。其餘違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的’有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款:_______________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。
九、本合同執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式__________份,正本雙方各執__________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到__________年__________月__________日止。
十二、本合同簽訂日期:__________年__________月__________日
定作方:_______________
代表:__________
開户銀行:__________
帳號:__________
承攬方:_______________
代表:__________
開户銀行:__________
帳號:__________
__________年__________月__________日
甲方:_________
乙方 :_________
乙方為甲方加工零件一批。
經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守:
第一條:加工成品質量要求:
一:甲方提供圖紙和質量要求。
二:乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
第二條:甲方提供圖紙共計:份,由甲方於 年 月日前送交乙方。乙方在依照甲方的要求進行加工期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知甲方;甲方應當及時回覆,提出修改意見。
第三條:加工價款:按核定價格計算共計:_________元。
第四條:驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,乙方通知甲方到廠驗收,驗收標準以合同規定的質量要求和圖紙為標準,數量以合同規定為標準。
第五條:交貨的時間和地點:年 月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,並按協議執行。由甲方自行提貨。
第六條:乙方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款;甲方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還。
第七條:結算方式及期限:甲方收到全部加工件,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳。
第八條:乙方的違約責任
一:乙方如未按合同規定的質量交付加工件,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,乙方應當負責重新加工,並承擔逾期交付的責任。
二:乙方逾期交付加工件的,應當向甲方償付違約金,每逾期一天,按逾第六條:本合同簽字之日,甲方向乙方給付預付款:_________元(大寫 :_________期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。
三:乙方不能交付加工件的,應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。
第九條:甲方的違約責任
一:甲方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,對已加工工件等經甲方認定後賠償乙方因此造成的損失。
二:甲方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的違約金。
三:甲方如未按合同規定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料,除交付加工件的日期得以順延外,甲方應當償付乙方因停工待料的損失。
四:甲方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向乙方償付違約金。
第十條:不可抗力:在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的,乙方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任。但乙方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除乙方責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的,甲方應當承擔責任,並賠償
第十一條:本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同一式 份,甲乙雙方各執一份。
甲方: _________(蓋章)
乙方:_________ (蓋章)
代表人:_________
代表人:_________
地址:__________________
地址:_________
電話:_________
電話:_________
開户銀行:_________
開户銀行:_________
帳號:_________
帳號:_________
_________年_________月_________日
甲方(需方):
乙方(供方):
一、產品名稱、型號、金額、供貨時間及數量:
二、質量要求、技術標準、供方對質量負責的條件和期限:
1、嚴格按照圖紙及國家有關標準進行驗收。
2、如乙方在加工過程中發現圖紙有可疑點,及時與甲方聯繫,甲方在3個工作日內以書面形式確認後生產,工期順延。
3、乙方對產品質量負全部責任,保證產品質量,如在使用過程中出現質量問題由乙方負責。如因人為損壞,則由責任方自行負責。
三、交(提)貨地點、方式:由乙方從生產現場運至璧山青槓博張公司工地安裝現場交貨。
四、運輸方式、安裝和費用負擔:由乙方組織行車樑構件的運輸及安裝,對安裝質量負責,並承擔運輸和安裝的費用。
五、合理損耗及計算方法:構件在運輸及安裝中發生的損壞由乙方自行負責。
六、驗收標準、方法及提出異議期限:嚴格按照圖紙及雙方約定質量標準驗收,出廠前2天由甲方對產品進行2%抽檢。
七、付款及結算方式:合同簽訂叁個工作日內由甲方付給乙方總價的50%貨款,構件在安裝前甲方在乙方生產現場驗收構件後叁日內付足另外50%的貨款,乙方收到款項即組織構件的正常安裝工作。
八、違約責任:甲方有以下行為的屬違約:
甲方未按約定付款,乙方有權停工或不發貨,工期順延;甲方支付乙方
乙方有以下行為屬違約:
1、私自改變施工圖製作;
2、因乙方原因不能按時交貨,乙方支付甲方500元/天違約金,但因停電等不可抗拒因素影響加工,則工期順延。
3、在製作過程和安裝過程中的質量、安全由乙方自行負責承擔;由此耽誤工期乙方支付甲方每天500元,停工損失費。
九、合同爭議解決方式從下列兩種方式中選擇 1 種:
(1)因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成時,提交重慶仲裁委員會仲裁。
(2)因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成時,依法向人民法院起訴
十、其他約定事項:
1、該合同單價系含税價。
2、工期為60天(從簽訂合同之日起算製作和安裝必須全部完成)。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
本合同樣本適合作為:機械加工、木託加工、成套設備加工、注塑加工、不鏽鋼加工、貨架加工等合同用。
訂立合同雙方:
承攬方: 木具廠 以下簡稱甲方
定作方: 百貨公司 以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃枱,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條 加工成品
品名
規格(長,寬,高cm)
單位
數量
備註
玻璃櫃台
塑料枱面櫃枱
玻璃枱面櫃枱
棉布貨架
大百貨電器貨架
小百貨貨架
第二條 加工成品質量要求:
一,材種:櫃枱,貨架一律採用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,鬆榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脱膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格後,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方於xx年xx月xx日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條 工程價款:按核定價格單計算款xxx元.
第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的.時間和地點:xx年xx月xx日至xx月xx日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,並按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款 元(大寫 元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還.
第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數量少於合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同於 年 月 日經公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式 份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.
甲方: (蓋章)
代表人:
地址:
電話:
開户銀行:
帳號:
乙方:
代表人:
地址:
電話:
開户銀行:
帳號:
年 月 日
承攬方:木具廠以下簡稱甲方
定作方:百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃枱,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求:
一、材種:櫃枱,貨架一律採用水曲柳。
二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,鬆榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脱膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四、甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格後,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方於________年____月____日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算款xxx元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:________年____月____日至____月____日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,並按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元(大寫元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還。
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數量少於合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同於________年____月____日經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方:(蓋章) 乙方:
代表人: 代表人:
地址: 地址:
電話: 電話:
開户銀行: 開户銀行:
帳號: 帳號:
________年____月____日 ________年____月____日
甲方:
乙方:
經甲乙雙方協商,甲方委託乙方按其提供的規格、型號加工,原材料由提供。
一、產品名稱、型號、數量及金額:
金額合計:¥ 元
合同總價:¥ 元(大寫: )
二、質量要求:按甲方提供圖紙嚴格施工,合格。
三、交(提)貨地點、方式: 自提
四、交貨時間: 年 月 日
五、付款方式及結算期限:
六、違約責任:甲方若不能及時付款,乙方可不生產;乙方若不能按期交貨,應承擔違約損失。
七、解決合同糾紛的方式:雙方協商解決或提交西安市仲裁委解決。
八、本合同自雙方簽訂之日起生效,貨款結清後,自行失效。
九、乙方可根據甲方提供傳真文件,進行加工甲方所需材料,傳真文件與原件同具法律效力。
十、合同一式兩份,甲方與乙方各執一份。具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
訂立合同雙方:_________________
承攬方:_________________木具廠(以下簡稱甲方)
定作方:_________________百貨公司(以下簡稱乙方)
甲方為乙方加工櫃枱,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條、加工成品
品名:_________________
規格(長,寬,高cm):_________________
單位:_________________
數量:_________________
備註:_________________
玻璃櫃台:_________________
塑料枱面櫃枱:_________________
玻璃枱面櫃枱:_________________
棉布貨架:_________________
大百貨電器貨架:_________________
小百貨貨架:_________________
第二條、加工成品質量要求:
一、材種:櫃枱,貨架一律採用水曲柳。
二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,鬆榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脱膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四、甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格後,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條、原材料由甲方提供。
第四條、圖紙由乙方於20__年__月__日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條、工程價款:按核定價格單計算款____元。
第六條、驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條、交貨的時間和地點:20__年__月__日至20__年__月__日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,並按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續。
第八條、包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按______元計算,共計______元,全部費用由乙方負擔。
第九條、運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按______元計算,共計______元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條、本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款______元(大寫________元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還。
第十一條、結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內通過銀行付款。
第十二條、甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的'責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數量少於合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條、乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條、不可抗力:在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失。
第十五條、本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同於20__年__月__日經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式、份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方:_________________(蓋章)
代表人:_________________
地址:_________________
電話:_________________
開户銀行:_________________
帳號:_________________
乙方:_________________
代表人:_________________
地址:_________________
電話:_________________
開户銀行:_________________
帳號:_________________