甲方：
乙方：
根據乙方在 施工需求，現就乙方所需的柴油墊資事宜甲乙雙方共同協商達成如下共識，甲乙雙方本着友誼、誠信、平等互利的原則共同遵守本合同。
一、產品名稱：
柴油。
二、質量要求：
甲方墊資所提供的柴油必須是為國家合格產品，符合該行業的國家檢測標準或符合該產品行業檢測標準。
三、供貨方式
乙方隨時可以聯繫甲方送油。
四、產品價格：
油料價格隨中國石油公司價格同等。(油價漲跌按油品裝車日為準)。
五、售後質量保證
在乙方施工期間，甲方所供柴油如有質量問題甲方必須負完全責任，乙方有權將不合格油料清退出場，費用由甲方自理；如因甲方所提供油料的質量問題而給乙方機械造成損壞等重大問題時，甲方應承擔一切經濟損失。
六、貨款的支付與結算
1.乙方以現金或銀行轉賬等方式向甲方支付油款，經甲乙雙方協商每月義海公司結算日作為結算日期，結清所有油款。
2，結算時乙方應給甲方出據委託優先到義海公司財務結算油款
七、甲乙雙方的權利與義務
1.在符合支付油款條件時，乙方未能及時支付，乙方必須向甲方支付滯納金。滯納金計算方式：油款*0.3%*天數(天數以送油之日算起)，如乙方在應付款之日起超過3日仍舊未支付油款及滯納金，甲方有權單方面終止供油，乙方並負相應的違約責任。
2.甲方有責任在乙方施工期間保證甲方供應的柴油的質量不出現任何問題。
3.甲方有責任在柴油出現質量問題時，及時將不合格柴油清退出場、自行負擔所有的費用，在因柴油質量事故而引發的乙方機械損壞的情況下必須賠償乙方由此引起的一切損失。
4.甲方必須在任何情況下保證質量、準時的供應給乙方所有需柴油供應合同要的柴油數量。如車輛通行道路不能行駛，甲方有權延遲向乙方送油。
5.甲方在正常向乙方供油前提下，乙方應保證甲方供油的獨家性不得通過其他渠道購油。
八、其他
1.甲方向乙方施工工地送油時，乙方應協助甲方做好安全防範工作，諾發生意外事故，造成人員傷亡和財產損失的，由責任方負全部責任。
2.本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
3.本合同是在公正，公平、互惠、互利、友好合作的前提下籤訂的。如在執行過程中有所異議，甲乙雙方可以協商解決。協商解決不成時，可在當地人民法院訴訟解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
墊資方：_____________
藉資方：_____________(抵押人)
保證方：_____________(抵押權人)
藉資方為將坐於
房產，解押、重新抵押，解押款________元，重新抵押貸款_______()_元，並請作為保證人，經三方(或雙方)協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條藉資用途：_________________
第二條藉資金額：_________________
第三條藉資費用：_________________
第四條藉資發放形式：_____________
第五條借款期限：_________________
第六條還款資金來源及還款方式
1、還款資金來源：_____________。
2、還款方式：_____________。
第七條如逾期則每天按墊資額的2%交納違約金。逾期不得超過天。保證人有不可撤銷的連帶還款責任。
第八條本次解押、重新抵押有關手續借資方必須委託墊資方全權處理(藉資方必須全力配合)。保證方在房屋抵押上後即承擔連帶保證。
第九條本協議糾紛採取協商解決，協商不能解決的，直接向墊資方人民法院起訴。
本合同如有未盡事宜，必須合同各方當事人共同協商，做出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式三份，貸款方、借款方、保證方各執一份，具有同等效力。
墊資方：_____________(公章)
地址：_________________
電話號碼：_____________
藉資方：_____________
地址：_________________
電話號碼：_____________
保證方：_____________
地址：_________________
電話號碼：_____________
簽約日期：_____________
簽約地點：_____________
借款人：（甲方） 住所：
身份證件名稱及號碼： 電話：
墊資人：（乙方） 住所：
身份證件名稱及號碼：
甲方向乙方申請墊資借款，乙方同意提供墊資。根據有關法律法規和規章，甲乙雙方經協一致，訂立本合同，以便共同遵守執行。
一，甲乙雙方主要權利和義務
（一）甲方主要權利和義務
（1） 甲方有權要求乙方按合同約定墊資：
（2） 甲方有權要求乙方對甲方提供的有關個人的資料予以保密，但雙方另有約定或法律，行政法規另有規定的除外：
（3） 甲方應按乙方要求提供有關個人的資料，並保證資料的真實性，完整性和有效性：
（4） 甲方應按照合同約定的期限歸還全部墊資款。
（二）乙方的主要權利和義務
（1） 按照本合同約定按期足額提供墊資款，但因甲方原因造成遲延的除外：
（2） 對甲方提供的有關個人資料予以保密：
（3） 乙方有權瞭解，核實有關甲方身份和家庭財力狀況，有權要求甲方提供相關文件資料：
（4） 若甲方用_______________________________房產辦理抵押借款，乙方有權全程陪同。
二，違約及其違約處理
（一）違約情形
甲方發生下列任一情況，均構成違約：
（1） 甲方死亡，而財產合法繼續履行本合同的：
（2） 甲方被宣告失蹤，而其財產代管人不繼續履行本合同的：
（3） 甲方喪失民事行為能力，而其監護人不繼續履行本合同：
（4） 甲方或其財產合法繼承人捲入或即將捲入重大的訴訟或仲裁程序及其他法律糾紛，足以影響其償債能力：
（5） 甲方轉移資產，以逃避債務的：
（6） 甲方未履行對乙方負有的其他到期債務，或乙方發現甲方有其他拖欠債務的行為的：
（7） 甲方違反本合同，約定的其他義務：
（二）違約經濟措施
（1） 處分抵押/質押財產，實現抵押/質押權。
（2） 以法律手段追償墊資款。由此引起的一切費用（包括但不限於訴訟費、財產保全費、執行費、仲裁費、律師代理費、差旅費、評估費、拍賣費等）由甲方承擔。
三，合同的變更、解除和權利義務的轉讓。
本合同生效後，甲乙雙方不得單方直接變更或解除本合同。甲方如將本合同項下的權利和義務轉讓給第三方，應事先經乙方書面同意。甲方銀行貸款到位歸還乙方墊資款全款後，合同同時解除。
四，合同的適用法律及爭議解決方式
本合同使用中華人民共和國法律。
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，可以通過協商解決，協商不成，按一下第____種方式解決。
1、向乙方住所地人民法院起訴。
2、提交_________________仲裁委員會（仲裁地點為______________），按照申請現行有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
3、在訴訟或仲裁期間，本合同不涉及爭議部分的條款仍需履行。
五，合同的生效
本合同經甲方或其授權代理人簽字，乙方或其授權代理人簽字（或蓋名章）並加蓋公章（或合同專用章）後生效。
六，通知
本合同履行過程中，甲，乙雙方當事人變更合同封面所列的通訊地址、電話或傳真號碼須提前兩個工作日互相通知對方。
七，合同文本分數
本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。
八，聲明條款
1、甲方已閲讀本合同所有條款。應甲方要求，乙方已經就本合同作了相應的條款説明。甲方對本合同條款的含義及相應的法律後果已全部通曉並充分理解。
2、甲方有權簽署合同。
甲方或其授權代理人（簽字）：
年 月 日
乙方或其授權代理人（簽字）：
年 月 日
發包人（全稱）： （ 以下簡稱甲方）
承包方（全稱）： （以下簡稱乙方）
為保證 工程在合理使用期限內正常使用，發包人、承包人經協商一致簽定工程質量保修書。承包人在質量保修期內按照有關管理規定及雙方約定承擔工程質量保修責任。
一、工程質量保修範圍和內容
質量保修範圍包括地基基礎工程，主體結構工程，屋面防水工程和雙方約定的其他土建工程，以及電氣管線、上下水管線的安裝工程，供熱、供冷系統工程等項目。具體質量保修內容雙方約定如下：
上述內容及合同範圍內裝修工程
二、質量保修期
質量保修期從工程竣工驗收合格之日算起。分單項竣工驗收的工程，按單項工程分別計算質量保修期。
雙方根據國家規定，結合具體工程約定質量保修期如下：
1、地基基礎工程和主體結構工程為設計文件規定的該工程的合理使用年限；
2、屋面防水工程、有防水要求的衞生間、房間和外牆面的防滲漏為5年；
3、電氣管線、上下水管線、設備安裝工程為2年；
4、裝修工程為2年；
5、室外的上下水和小區道路等市政公用工程為1 年。
三、質量保修責任
1、屬於保修範圍和內容的項目，承包人應在接到修理通知之日後7天內派人修理。承包人不在約定期限內派人修理，發包人可委託其他人員修理，修理費用從質量保脩金扣除。
2、發生須緊急搶修事故（如上水跑水、暖氣漏水漏氣、燃氣漏氣等），承包人接到事故通知後，應立即到達事故現場搶修。非承包施工質量引起的事故，搶修費用由發包人承擔。
3、在國家規定的工程合理使用期限內，承包人確保地基基礎工程和主體結構的質量。因承包人原因致使工程在合理使用期限內造成人身和財產損害的，承包人應承擔損害賠償責任。
四、質量保脩金的支付
本工程約定的工程質量保脩金為施工合同價款的 3 %；
五、質量保脩金的返還
甲方在質量保修期滿後天內，將剩餘保脩金返還乙方。
六、其他
雙方約定的其他工程質量保修事項：
本工程質量保修書作為施工合同附件，由施工合同甲乙雙方共同簽署。
甲方（公章）： 乙方（公章）：
法定代表人（簽字）： 法定代表人（簽字）：
年 月 日 年 月 日
蒙田範文網