甲方：______________（以下簡稱甲方）
乙方：______________（以下簡稱乙方）
甲、乙雙方在平等互利、友好協商的基礎上，根據《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規，就甲方委託乙方廣告牌工程施工的有關事宜達成如下協議，供雙方共同遵守：
一、項目概況
1、項目名稱：______________
2、規格：______________
3、材料：詳見本合同附件一。
4、安裝地點：______________
5、項目內容：按照雙方審定的施工圖紙廣告牌施工（見本合同附件一）。
二、合同價款及付款方式
1、合同價款
甲方應支付給乙方的工程費用：
2、付款方式
廣告牌施工前期付款
施工完成，由甲方驗收合格，給乙方付清尾款。
三、製作、安裝方式及質量、安全要求
1、甲方負責户外廣告牌的審批手續及做好相關部門的協調工作。
2、乙方保證嚴格按照本合同附件一的標準制作、安裝廣告牌，所採用的材料與報價一致，符合相關設計要求，並保證廣告牌結構達到設計強度的要求。
3、乙方保證廣告牌製作、安裝符合國家規定的户外廣告標準及相關的質量標準。
四、製作、安裝工期
1、乙方應在____年____月______日前完成廣告牌的製作、安裝工作，並書面通知甲方驗收。
2、如因乙方原因未按合同指定的日期完成，甲方將拒付一切工程款項，合同就此終止，一切損失由乙方負責。因不可挖力造成，甲乙雙方協商解決。
3、因甲方審批手續未完善或與相關部門協調未完成給乙方造成損失由甲方承擔。
五、雙方權利和義務
1、甲方應向乙方提供廣告牌製作所需的圖紙資料，保證其內容符合法律、法規的規定。
2、廣告牌製作和安裝的施工過程中所出現的一切安全事故，造成的經濟損失和人員傷亡的責任均由乙方負責處理並承擔所有法律責任。
3、嚴格按照雙方約定製作和安裝廣告牌，因廣告牌的質量、安全問題等引起的所有事宜，均由乙方負責處理並承擔所有法律責任。
4、甲方及其委派人員有權監督乙方的施工。甲方發現乙方施工材料不合格、工程質量不達標、施工不規範及施工過程中發現廣告牌施工方案不合理等問題時，有權要求乙方予以整改，乙方應立即整改完畢。
5、施工過程所需的水電由甲乙雙方協商解決。
6、乙方應當保證所有工程材料及施工程序符合國家標準或行業標準，保證所提供的鋼製材料質量符合國家標準。
7、乙方應當確保工地現場周圍的清潔、施工廢料及時清理乾淨。
8、廣告牌所有權歸甲方所有，拆除工作由甲方組織實施。
9、乙方為本項目的廣告牌提供壹年的保修期，期限從將乙方廣告牌交付甲方使用之日起開始計算，從驗收合格後壹年內乙方負責免費保修、保養。
六、其他事項
1、本合同附件是本合同的有效組成部分。雙方在執行合同中，若發生爭議協商不成，任何一方均可向合同簽署地所管轄權的人民法院提出訴訟。
2、本合同若有未盡事宜，雙方另籤補充協議，補充協議與本合同具同等法律效力，若補充協議與本合同不一致的，以補充協議為準。
3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效，一式肆份，甲、乙雙方各執貳份。
甲方（蓋章）：__________代表人：____________聯繫電話：____________聯繫地址：____________
乙方（蓋章）：__________代表人：____________聯繫電話：____________聯繫地址：____________
________年____月____日________年____月____日
門頭製作合同
甲方： 地址：聯繫電話： 乙方：地址： 聯繫電話：
甲乙雙方經過友好協商就乙方承攬甲方的門頭製作達成如下協議：
一、工程概況
1、工程地點：
2、工程內容及做法（見附件門頭製作工程報價單及工藝説明）
3、工期：本工程自 年月日開工，於年月日竣工。
二、甲方工作
1、工程開工前三天，對乙方提供的施工效果圖進行確認並向乙方進行現場交底。
2、辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
3、施工期間，負責協調乙方施工隊與門頭改造工程涉及業主的關係。
4、提供施工期間的電源、水源。
5、參與工程質量和施工進度的監督，並指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。
6、保障乙方施工正常進行而做的其它工作。
三、乙方工作
l、負責門頭製作工程的圖紙設計、材料採購和施工安裝。
2、擬定施工效果圖交甲方審定。
3、指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組
縱施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
4、嚴格按照施工效果圖進行製作、安裝，做好各項質量檢查記錄。如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報請甲方協商修改確定。
5、嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。
6、參加竣工驗收，編制工程結算。
7 乙方承擔施工人員在施工中的相關責任。
四、工程驗收
乙方在全部工程製作安裝完成後應提交甲方驗收，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工後後一週內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。
五、工程價款及結算
1、工程預算（人民幣） ：金額大寫：本合同工程的最終結算金額以報價單單價為準，按實際工程量計算。
2、工程款分四次支付，簽訂合同當日甲方應向乙方支付工程預算總價款的40％，即人民幣 元；第二次於工程中期（乙方完成_______工程量60％時）甲方應向乙方支付工程預算總價款的30％，即人民幣__________元；第三次於雙方驗收後，已方按實際工程量提出工程決 算並將有關資料由甲方送審計部門審計。甲方自接到上述資料_____天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。並在_____天內，結清尾款。工程量核算：鋁塑板面積197平方米，烤漆玻璃52平方米，總面積249平方米。
六、違約責任
1、合同雙方當事人應嚴格履行本合同的約定，任何一方未履行本合同的約定，應當賠償給對方造成的損失。
2、施工期間由於甲方或門頭改造工程涉及業主的原因造成乙方不能正常施工的，甲方應賠償由此給乙方造成的損失。
3、甲方應按照本合同約定的付款時間和金額向乙方支付工程款，每拖延一日，甲方應向乙方支付拖欠工程款的千分之一作為滯納金。
4、乙方應當按照施工效果圖和工藝説明進行施工，乙方未能按照上述要求進行施工的應當負責修理、重做。
七、爭議處理
本合同在履行期間發生爭議的，甲乙雙方應本着互諒互讓、平等協商的原則進行友好協商，協商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。
八、合同份數及有效期
1、本合同一式兩份，甲乙方各執一份。
2、本合同自雙方簽字或加蓋公章之日生效。
九、合同附件
1、施工效果圖
2、門頭製作工程報價單及工藝説明
上述合同附件是本合同的組成部分。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
（授權代表） （授權代表）
公章： 公章：
日期： 日期：
合同編號：
門頭製作合同書
徐州裝飾工程有限公司
甲方：（委託方）
乙方：（承製方）
甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據相關法律、法規之規定，現就乙方承攬 廣告牌（以下簡稱廣告牌）的製作、安裝事宜達成如下一致協議：
一、廣告牌製作
1、廣告牌規格：
2、材質：
3、要求：
二、廣告牌安裝安裝地點：
三、工程造價及支付方式
1、廣告牌製作費（即合同總價款）：共計人民幣 元，大寫元整。
2、支付方式：
a.合同簽訂時甲方預付程款 元，大寫 元。
b.製作安裝完成後，經甲方驗收合格，即付清所有工程款項。
四、工程期限
1、自合同簽訂甲方預付工程款之日起 天。如遇不可抗力因素（如雨、雪、四級以上大風）工期順延。
2、因甲方反覆提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間。
五、雙方權利、義務
甲方：
1、辦理廣告牌設置、安裝所必須的報批手續及相關費用。
2、有權對乙方的設計提出建議和修改意見，以使乙方設計的作品更符合甲方單位文化內涵。
3、向乙方提供廣告牌位置並確保此位置無管道線路、可以施工，因未實際測量導致的人、財、物的損害由甲方承擔。
4、有義務提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考。
5、負責提供施工現場的水、電等設施齊全，供乙方使用。
6、按本合同規定結算廣告牌的製作、安裝費用。
乙方：
1、自甲方通知可以現場施工起，按甲方提供的安裝地點在規定的時間內製作施工並安裝完畢。
2、嚴格按照甲方確認的施工方案進行製作、安裝。如現場條件與施工圖方案不符，應及時報請甲方協商修改確定。
3、確保施工嚴格按照規定操作，未按規定操作所造成的人、財、物的損害，由乙方負責。
六、關於驗收
1、乙方全部製作安裝完工後一週內，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工後一週內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。
2、廣告結構製作安裝應當牢固，抗風力應達到6級。
七、違約責任：
1、甲方未能按本合同第三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金並將合同工期順延。
2、乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時製作、安裝成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3、乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到相關標準。如未達標乙方應承擔返工及相應損失。
4、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責，預付工程款項不予退還，乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部製作作費。
八、因廣告所產生的責任的承擔：
1、在本廣告的製作、安裝過程中，如因乙方原因造成第三人的人身或財產損害，均與甲方無關。
2、本廣告安裝製作完畢後，因不可抗力的因素如重大自然災害（颶風、地震、高空墜物等）、安裝建築物本身質量問題等，造成的廣告牌損壞以及由廣告損壞、墜落等所造成的人、財、物的損壞，乙方不承擔任何責任。
3、由於商標、肖像、廣告詞及其他因甲方提供的廣告內容而產生的糾紛與乙方無關。
九、保修期限：
1、自驗收合格之日起，乙方製作的工程項目保修壹年。人為損毀乙方不負責保修。
2、保修期滿後，雙方另籤維修協議進行維修。
十、本合同除簽章部分外，均為打印，手寫、塗改無效。
十一、未盡事宜雙方協商解決。
十二、本協議自簽訂之日起一年後自動失效。
十三、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）
聯繫電話： 聯繫電話：
年 月 日 年 月 日
甲方： （以下簡稱甲方）
乙方： （以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本着自願、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。
一、項目名稱和地點
1、項目名稱： 型廣告塔n座
2、工程地點：
二、工程內容：
1、依據甲乙雙方確認的施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍漆(色)，工程做法及選材標準詳見施工圖。委託加工數量為型廣告塔n座。
2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝。。面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。合同生效後，由乙方向甲方提供施工圖兩套（含鋼結構及基礎施工圖）。
三、承包方式和造價：
型廣告塔n座，單價每座0000.00元（大寫：）。合計人民幣x元，大寫：x元整；
本項目由甲方以包工包料方式委託乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工。。
四、工程價款支付、結算方式：
付款方式：合同簽訂後甲方支付給乙方工程總造價的%，計人民幣X元（大寫:X元整）；鋼結構配件運到現場當天再支付工程總造價的 %，計人民幣X元（大寫：X元整）；之後每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網架部分總造價X元（大寫：X元整）的%；合計人民幣X元（大寫：X元整）N座廣告塔共計X元（大寫：X元整）；3%作為乙方的保修保障金合計人民幣X元（大寫：X元整），滿一年後七天內，甲方負責與乙方結清餘款。
五、工程期限為 n天，其中加工配件n天，運輸n天，安裝n天。
六、雙方責任
（一）甲方責任
1、甲方負責廣告塔(牌)的前期審批，如因甲方批准手續不全，施工期間遇到城管以及其他監察機關的糾察時，甲方負責協調至正常施工止。協調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人X元計，工期相應順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現場20米以內，由乙方負責其電費。甲方協助乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地如為有償佔用，由甲方負責協調乙方負責其費用；材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。
4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天N元。
6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付餘款，甲、乙雙方經協商無效情況下，乙方有權對該廣告塔(牌)進行處理或拍賣，同時此合同終止。
（二）乙方責任
1、乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容，並確保廣告塔（牌)結構安全性。廣告牌設計基本風壓為KN/m2(抗風設計值為n級）。廣告塔質保期為n年，保修期為n年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發生結構破壞，經檢驗屬於配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失（出現不可抗拒的自然災害除外）；如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔；在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責；在廣告牌使用過程中，如確係乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。
2、由於乙方原因，未能在合同規定的時間內完工，每逾期一日按工程總造價的X%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。
4、施工中出現的問題由甲、乙雙方協商解決。如遇到無法抗拒自然災害（如颳風下雨、雪等）或停電原因，工期順延。
5、工程質量驗收：以國家頒發的施工及驗收規範和質量檢驗標準為依據。工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款；鋼結構配件安裝完工後驗收合格日期即為保修期開始（驗收日期為 ） ;如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程，故視為驗收通過。
6、非經甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。
7、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護、保養一次，費用由乙方承擔。以後的設施維護由甲方按使用説明書定期檢修和維護。
8、保修期內，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。
七、違約責任：如果甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決；協商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
（本站★）甲方代表人簽字： 乙方代表人簽字：
委託人（甲方）：
法定代表人：
聯繫電話：
地址：承攬人（乙方）：
法定代表人：
聯繫電話：
地址：
依據《中華人民共和國合同法》和有關法規規定，乙方接受甲方委託製作、安裝、維護等事項。雙方經協商一致，簽訂本合同，信守執行。
一、工程內容
（一）項目名稱：户外廣告牌（規格及材料詳見附件一）
（二）工程範圍：製作、安裝、維護
（三）工程地點：
（四）工程時間：製作、安裝工期7天（從收到定金之日開始算起），預計開工時間20xx年**月**日。
（五）工程總造價：人民幣：壹萬壹仟元整（RMB：11100元）包含製作、安裝、維護費用。
二、付款時間
（一）合同簽訂後2天內甲方向乙方支付工程總造價的30%（即RMB：3330元）。
（二）工程製作完工並通過甲方驗收合格後，支付乙方合同總價70%（即RMB：7770元）。
（三）留500作為質保金一年後付（完工驗收時只收RMB：7270元）
（四）乙方向甲方提供工程總造價的工程正規發票。
三、廣告牌的製作、安裝、驗收及保修
（一）甲方負責廣告的設計，合同簽訂後1個工作日內提交設計稿、效果圖及施工方案給乙方。
（二）施工應安全、文明規範、施工保險由乙方負責購買。施工期間發生一切意外與甲方無關，甲方不承擔任何責任。
（三）現場施工期間與物業配合由乙方負責，户外招牌廣告工程質量達到“四防”標準。即：防雷、防風（抗8級風力）、防雨、防漏。
（四）乙方在5個工作日內完成廣告牌的製作、安裝、乙方在完成工程後通知甲方驗收。甲方應在三天之內現場驗收，驗收標準為甲方簽字確認的實景照片。
（五）竣工日起一年內，乙方負責整體保修。
四、雙方權利義務及違約責任
（一）甲方權利義務及違約責任
1、甲方提供廣告發布的場地，如需費用由甲方承擔。
2、甲方按本合同第二條約定的付款時間和第五條付款方式向乙方支付合同價款金額。甲方未按期支付工程款項，造成乙方不能按時開工或工期延誤一天，需額外向乙方支付合同總額的0.1%作為違約賠償金。造成乙方不能按時開工或工期延誤，損失和後果由甲方負責承擔。
（二）乙方權利義務及違約的責任
1、經甲方簽字後的招牌效果圖和施工方案，乙方不可任意修改。
2、由於乙方原因致使工期延誤，每延誤一天需向甲方支付合同總造價的0.1%作為補償金額。
3、乙方確保廣告牌結構安全性，如：安裝不當或設計不合理導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔。
4、在保修期內，發生質量問題，由乙方按照甲方通知後48小時內予以維修（若遇緊急情況，乙方按照甲方通知後需立即前往維修），維修費用由乙方承擔。
五、付款方式
甲方按照乙方提供的賬户、賬號信息匯款至乙方賬户。
賬户名稱：
開户行：
帳號：
六、爭議解決
雙方發生爭議協商解決不成時，向合同簽訂地所在人民法院起訴。
七、其它約定
（一）本合同一式兩份，雙方各執一份，本合同自雙方蓋章之日起生效。
（二）本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，合同附件及相關説明確均為本合同的組成部門，與本合同具有同等的法律效力。
甲方（公章）
乙方（公章）合同簽訂人：
合同簽訂人：
簽訂時間：
簽訂時間：
簽訂地點：
蒙田範文網