甲方：___________________________合同編號：___________________
法定代表人：_____________________簽訂地址：___________________
乙方：___________________________簽訂日期：______年____月___日
法定代表人：_____________________
甲乙雙方就程控交換機維修保養事宜，經協商達成一致，根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，簽訂本合同，以明確雙方的權利義務，供雙方共同執行。
第一條程控交換機概況
1．名稱：________________。
2．規格：________________。
3．型號：________________。
4．地點：________________。
5．數量：________________。
第二條維修保養時間
1．合同期限
年，從年月日起至年月日止。
2．具體維修保養時間
（1）常規服務
乙方在甲方付款____日內提供服務，週一至週五上午時分至下午時分為正常工作時間。國家公共假期除外，包括元旦、春節、五一勞動節、國慶節。熱線電話：________________。
（2）24小時服務
除常規服務外，如果設備突然完全癱瘓，乙方設有24小時熱線服務，時間為下午時分以後，或是星期六、星期日，或國家公共假期。熱線電話：________________。
第三條服務範圍
1．基本服務
（1）維護服務是乙方根據甲方設備具體配置，保證甲方設備正常運行，或將設備恢復正常運行。包括由乙方制定的定期預防性維護等。
（2）常規檢查交換機系統，電源及電池以確保設備運行並滿足安裝時的要求。
（3）按用户要求，修改服務等級及功能存儲碼。
（4）市話中繼線，專線及其他附件故障負責到內線配線架。
（5）對於配線架上的用户、中繼、專線，以及外接的設備，可能存在的問題給予建議。
（6）乙方工程師的定期檢查結果或建議，以工作報告的形式提交給甲方指定負責人。此報告也用作甲方接收服務的依據。
2．預防性服務
（1）為預防設備故障，乙方工程師為甲方設備定期或規定最少次數的現場維護。
（2）按照系統的容量，乙方向甲方提供如下次數的標準現場服務。如果根據合同，需要更多次地進行現場服務，費用由乙方承擔。
1）端口次標準維護；
2）端口次標準維護；
3）端口次標準維護。
第四條甲方義務
1．甲方的程控交換機設備必須裝備乙方工程人員可以使用的合適的獨立的遠程網絡訪問設備。
2．甲方必須指定一個固定現場聯繫人與乙方工程人員及時聯繫。
3．甲方應具有較好的現場支持能力：應免費提供工作場地（包括空調，照明，通風和電源等）供經乙方授權的工程人員使用；
4．確保當乙方授權的工程人員在維護過程中，始終有聯繫人陪同協調。
第五條乙方義務
1．乙方負責部件/硬件的更換服務：其中包括零部件或乙方認為必須更換的硬件系統。所有的硬件和零部件是作為調換而提供的，調換的設備是新的或修復的標準部件，且具有同等或更高的質量標準。
2．乙方具有指導和診斷職責：在正常工作時間內，乙方會記錄甲方的呼叫並立即轉接給指定的工程技術人員，偶爾因所有的工程人員都忙於應答其他用户，乙方會留下甲方的詳細記錄並保證在個小時內回電指導並進行詢問診斷。
3．乙方具有更換職責：修理或更換的設備在乙方收到後的個工作日內發出，並及時交於甲方更換。
4．乙方具有技術支持職責：如是數據問題，則通過遠端對甲方設備進行數據修改；如是硬件問題，則乙方將在____小時內派工程人員到達現場進行技術服務。
第六條不屬於本合同的維修保養範圍
1．甲方所購服務未包括產品的軟件更新，若甲方欲對系統升級，則應支付購買新軟件所發生的額外費用。
2．非產品故障，如果在考察甲方現場時，乙方證明用户報告的問題並非由於產品本身的故障所造成，乙方保留對甲方徵收時間和材料費的權力。
3．由人為原因及不可抗拒因素（如雷擊，火災，水災，地震）以及設備電源插頭和配線架端子以外的事故對設備造成的損壞不屬本合同保養範圍。
第七條維修保養服務費用標準
1、維修保養服務費共計人民幣元整（大寫：）。
2、硬件維修時，收取成本費。
第八條付款方式
本合同簽訂之日日內，甲方將本合同款總額（即人民幣：____元)匯入乙方指定銀行作為合同期限內的維修保養費用。硬件維修成本費於具體的硬件維修後另外收取。
第九條違約責任
1．違反本合同約定，或無故終止合同視為違約，違約方應按合同法有關規定，承擔違約責任。
2．違約金的計算方法:____________。
第十條保密責任
任何一方對因程控交換機維護而獲知的另一方的商業機密負有保密義務，不得向有關其他第三方泄露，但中國現行法律、法規另有規定的或經另一方書面同意的除外。
第十一條補充與變更
本合同可根據各方意見進行書面修改或補充，由此形成的補充合同，與合同具有相同法律效力。
第十二條不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或遲延履行本合同，應自不可抗力事件發生之日起____日內，將事件情況以書面形式通知另一方，並自事件發生之日起____日內，向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。
第十三條爭議的解決
本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。如果雙方通過友好協商不能解決爭議，則可通過提起訴訟交有管轄權的人民法院裁決。
第十四條生效條件
本合同自各方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字並加蓋公章之日起生效。
本合同—式____份，具有相同法律效力。各方當事人各執____份，其他用於履行相關法律手續。
甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________
授權代理人：（簽字）______________授權代理人：（簽字）______________
單位地址：________________________單位地址：________________________
郵政編碼：________________________郵政編碼：________________________
聯繫電話：________________________聯繫電話：________________________
傳真：____________________________傳真：____________________________
電子信箱：________________________電子信箱：________________________
開户銀行：________________________開户銀行：________________________
賬號：____________________________賬號：____________________________
甲方：________________
乙方：________________
本着互相信任的原則，就甲方的水電維修/工程達成以下協議。
第一條工程概況
1、維修工程的內容及要求：辦公樓所有水電維修/工程
2、維修施工地點：________________
3、工期：起始日期_______年_______月____日至終止日期：_______年_______月____日
第二條材料供應的約定
1、甲方提供的材料
乙方可提前二天或維修前向甲方提供本項維修需要購買的材料清單，並註明所需要材料的數量。甲方應於合同上所訂開工期的前一日提供乙方需要的材料至施工地點。否則合同工期起始日將以甲方供齊料的次日為準，按原訂合同工期順延計時。
甲方負責採購供應的材料應符合安全要求的合格產品，（甲方應保證所供材料的質量，）供應到現場後，甲乙方應辦理交接手續並提供物料清單。乙方如發現甲方提供的材料與所提供材料清單有規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。
甲方供應的材料按時抵達現場後，由乙方負責保管，由於保管不
當造成的損失，由乙方負責賠償。
2、甲方採購供應的水電材料，均應用於本合同規定的'地方和用途，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料價款補償給甲方。
3、乙方提供的材料
如甲方需乙方採購的水電材料，乙方採購的水電材料於市場價格進行採購（必須是合格安全產品）。乙方供應的水電材料可提供價目清單及價格，由甲方確認後乙方再行採購，乙方需保證材料的質量。甲方應到現場驗收，如不符合維修施工要求或與原清單規格有差異，應指令更換或禁用。如（未經甲方同意而乙方自行）使用，對工程造成的損失及返工費用由乙方負責。
乙方自帶施工的必須工具，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
第三條關於維修質量及驗收的約定
1、由於乙方維修技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔。
2、工程竣工：乙方應通知甲方驗收，甲方在接到通知組織驗收，並辦理驗收手續。
3、甲方供料者因材料原因影響工程質量者，與乙方無關，且返工需另計費。
第四條有關安全生產和防火等的現場管理約定
1、未經甲方同意批准，施工中不得隨意拆改原建築物結構及各
種設備管線。
2、保證裝飾裝修現場的整潔，竣工前做好衞生清掃和處理工作。
3、負責維修過程所產生垃圾的處理工作，維修完工清潔乾淨。
4、維修現場，日常用水、用電等必須注意安全，工地發生工傷由乙方負責。
5、乙方應做好在施工工作過程，禁止閒雜人等進入現場。
6、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方提供的維修材料出門，若發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。
第五條關於工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定
1、工程款付款方式：
2、乙方承包內容：
1）。現場所有水電維修（不包新增加，加裝需另行收費，收費標準詳見本中心收費）。
2）。所有水電維修過程所產生的垃圾清理。
3）。水電安全檢查，每月一次。
3、工程結算方式：
按實結算（1+2+3）：1）維修服務費2）代購材料費3）安裝費
第六條違約責任
1竣工後，甲方需按合同上甲方所提出的維修內容及要求驗收：若乙方違約，則由乙方負責返工至符合要求為止，或因甲方遺漏
或失誤原因造成工程不合要求，則需由甲方負責。遺漏部分需另外計費。
第七條糾紛處理方式：
因工程維修質量雙方發生爭議時，雙方協商解決；當事人不願通過協商、調解解決，或協商、調解不成時，可以按照本合同約定向嶽西縣提起訴訟。
第八條合同的變更和解除
1、合同經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協議。合同簽訂後施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，並按合同總價款_____%支付違約金，並辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，解除本合同。
第九條。其它約定
1、因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的維修延誤，經雙方確認後可以順延。
2、維修期內，在接到甲方通知後48小時內必須到達現場。
3、由於甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題，甲方按實際發生費用支付乙方維修費用。
第十條附則
（一）本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）後生效。
（二）本合同簽訂後工程不得轉包。
（三）本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
（四）合同有效期至_____________________。
甲方簽字：________________乙方簽字（蓋章）：____________________
簽訂日期：___________年_______月____日___________年_______月____日
合同編號：___________
甲方（定作人）：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委託代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯繫人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
乙方（承攬人）：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委託代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯繫人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
雙方本着互惠互利的原則，通過友好協商簽定以下_________修繕協議：
第一條 修繕修理項目、數量、報酬
修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額（大寫）:
（注：空格如不夠用，可以另接）
第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。
第四條 材料
材料名稱商標生產廠家規格型號計量單位數量質量提供人交付日期消耗定額單價價款
（注：空格如不夠用，可以另接）
第五條 檢驗
1、定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________
2、承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________
第六條 修繕修理時間
從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日
第七條 質量要求
修繕修理項目應符合_________的規定和要求，具體的技術標準、質量要求包括：________________
第八條 資料提供
1、定作人於_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。
2、承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的_____日內答覆。
第九條 轉包
1、定作人（是/否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________________。
2、承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3、雙方必須在得到對方書面批准後，僱傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。
4、承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條 保密
承攬人應當就以下方面保守祕密，未經定作人許可，不得留存複製品或者技術資料。具體包括：
1、雙方同意在本合同執行過程中瞭解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。
2、雙方負責確保其僱員和受僱第三方應嚴格遵守保密義務。
3、定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條 中途變更的後果
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十二條 協助
1、承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________________，並滿足以下要求：__________________。
2、定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，並可以順延履行期限。
3、定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。
第十三條 監督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條 更換部件：
1、部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同後進行。
2、定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同後更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3、更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人蔘考確認，報價中的部件價格不得高於設備的生產商在_________市授權的維修（服務）中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家（設備供應商或直接代理商）處購買部件。
4、承攬人未經定作人同意不應自行更換或僱傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工後，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。
第十七條 驗收
1、雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，並向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
2、修繕修理項目檢驗標準依據________________，具體驗收時間為：________________
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款（大寫）________________元，在本次修繕結束並經驗收合格後_________日內將尾款_________元全部付清。
第十九條 結算方式
報酬與材料費的結算方式為：________________________________
第二十條 保修
設備修復後，對於該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修範圍：
1、他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞；
2、使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷；
3、因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞；
4、因未經承攬人同意或僱傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，徵得對方同意後，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條 合同的終止
如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。
1、在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。
2、未經定作人同意而私自更換部件。
3、更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，並免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。
4、未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經徵得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人：
1、定作人保證其有權簽署並有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
1、承攬人保證其有權簽署並有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1、根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下：_________________________________________________________。
3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條 爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決
（1）提交_________仲裁委員會仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的。發生通知另一方，並在該不可抗力事件發生後_____日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響
3、不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除後，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，並於本合同簽訂日之後出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、**、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相牴觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
定作人（蓋章）：____________ 承攬人（蓋章）：____________
法定代表人（簽字）：________ 法定代表人（簽字）：________
委託代理人（簽字）：________ 委託代理人（簽字）：________
簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________
_________年____月_________日 _________年____月_________日
甲方（用人單位）：
乙方（勞動者）：
身份證號：
户口住址：
甲、乙雙方根據《中華人民共和國勞動法》及有關法律、法規規定，在平等自願、公平公正、協商一致，誠實信用的基礎上，簽訂本合同。
第一條、外包合同履行方式
甲、乙雙方約定按下列方式確定履行外包維修合同:
以按時完成設備設施維修保養任務為臨時工作期限，按照甲方所屬範圍內的設備設施故障至修理完成為本合同履行的工作方式，即為非全日制的不定時用工。如乙方不在甲方範圍內工作時，其一切行為由乙方自行承擔。
第二條、外包服務範圍
（1）服務地點：湖北省白蓮河XXXXXXXXXX。
（2）工作內容及要求：甲方所屬服務單位及相關區域的所有物業水電設備設施的日常維修保養及相關工作，含安保、消防設備設施實施維護。
第三條、服務內容
（1）、完成甲方服務單位涉及水電的相關工作，如用水用電設備設施的安裝、安全檢查；各類電器設備（空調主機及電腦硬件除外）故障的修復。
（2）、消防設施設備檢測、維修、保養及故障整修等，含非工程性水電施工的穿牆、打孔、切割；水電開槽、佈線、穿線、埋槽。
（3）、其他涉及水電設備設施的範圍。
第四條、甲方的主要權利和義務
（1）、根據工作需要和甲方及第三方的規章制度及本合同條款，甲方對乙方在履行合同中的相關服務進行監督、檢查。
（2）、乙方維修施工期間，甲方予以工作上的配合及與第三方協調相關事宜。
（3）、及時為乙方提供因設備設施維修保養所需的一切零星設備配件及材料。
（4）、按時支付乙方的工作報酬。
第五條、乙方的主要權利和義務
（1）、乙方應熟悉甲方所有電氣設備設施的基本情況，包括安裝地點、線路佈局、工作原理及安全運行要求等，從合同生效起，提供的主要服務為：全天候為甲方提供水電維修臨時服務。在接到甲方的日常安裝、維修或其他相關事宜需要乙方配合的通知後，乙方必須在甲方指定的時間內到達現場。
（2）、每週對甲方辦公樓、宿舍及其附屬區域巡檢一次，並填寫相應的記錄，發現和排除故障隱患，在此基礎上每月對甲方的水、電使用情況進行評估，提出合理化整改或節能建議及可行性方案。
（3）、每月現場安全檢查：協同甲方安全管理人員開展每月度一次和重大節日前的用電、消防安全等檢查，用專業的角度提出有安全隱患的地方，並協助甲方加以整改。在甲方需要時，配合、協助甲方聘請的專業機構對設備設施進行檢測、維護。
（4）、認真、負責地答覆甲方關於設備故障的有關問題。
（5）、其他與水電使用、安全相關的工作。
（）本站●（6）、乙方必須提供水電資質證書，並給甲方複印、備案。在向甲方提供服務期間，須遵守國家法律法規、政策和甲方職業健康安全管理規定，並接受甲方的安全管理及監督檢查。
（7）、乙方自帶維修的必須工具，並要保證安全性、良好實用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
（8）、乙方在施工過程中要注意安全，因乙方責任發生的安全事故，其費用和責任均由乙方負責。
第六條、勞動報酬
（1）、甲方應當每月至少一次以貨幣形式支付乙方上月工資，打入乙方銀行工資卡，不得剋扣或者無故拖欠乙方的工資。經甲乙雙方協商，乙方認可不定時用工月工資為XXXX元/月。
（2）、甲方承諾每月10～15日為發薪日，特殊情況可適當延長。
第七條、其他
（1）、在日常的維護管理中，維護、維修過程中出現的非因乙方故意、過失造成的設備實施及其零配件的損壞，需要更換零部件的，費用由甲方承擔；但因乙方的施工造成二次損壞的，由乙方免費更換。
（2）、乙方應協助甲方做好水電設備、設施及其零配件的採購、更換；必要時，甲方可以授權乙方實施採購，乙方應提供部件的報價，供甲方參考、確認採購，報價中的部件價格不得高於市場價。
（3）、在維護施工中，乙方如發現甲方提供的材料有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成損失，責任由甲方承擔。
（4）、未徵得甲方同意，乙方不得隨意調整或拆卸硬件設備，不得隨便更改相關的設置。
（5）當甲方設備故障嚴重，而無法現場修復，必須由乙方拿回維修，但乙方需經甲方同意。
（6）如果更換部件可能會影響辦公設備的功能、性能、乙方要在與甲方協商認同後進行。
（7）、乙方不能及時排除故障或達不到甲方的工作要求，影響甲方工作的正常開展，甲方有權相應減少支付乙方承包費用；造成甲方損失的，乙方要承擔賠償責任。
（8）、合同生效後，任何一方不能正常履行合同時，需提前15日書面通知對方。
（9）、在合同履行期內，如乙方的證書失效或其他任何原因導致甲方所屬服務單位及相關區域的所有物業水電設備設施得不到及時有效的維修保養以及正常使用時，甲方有權解除合同，甲方並不承擔任何責任。
（10）、本合同簽訂後，所有設備設施的維修保養不得轉包給第三方施工。如遇重大設備設施項目的維修保養、安裝施工或設備設施疑難雜症時，須經甲乙雙方共同協商後方可採取外包。
第八條：爭議處理
甲乙雙方在合同執行過程中，如有爭議雙方協商解決，協商不成時，可向當地法院起訴。
第九條：附則
（1）、本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）後生效。
（2）、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
（3）、未盡事宜，雙方本着互利、互諒原則協商解決。
甲方：武漢方信物業管理有限公司 乙方（簽字）：
代表人（簽字）：
二0XX年十月二十四日
甲方：
乙方：
就南昌新宇榮車輛修配有限公司屋面維修工程，經雙方充分的友好協商簽訂本合同，共同遵守如下：
一、工程地點：南昌市洪都中大道158號鴻雁電子廣場內。
二、工程項目內容：維修屋面南面整體維修，北面檢修，漆房屋面整體維修。
三、工程期限：本工程自20xx年xx月9日至20xx年xx月22日完工。
四、工程造價為人民幣：叁萬陸仟元整。
五、付款方式：
1、合同簽訂後，材料進場，開工兩天，甲方付乙方工程預付款壹萬元整。
2、施工完成後，甲方付款貳萬元整。
3、餘款在第一次大雨後，待驗收合格付清。
六、材料設備：本工程所需材料，設備由乙方負責採購，進場後材料需甲方認可通過，施工中產生的垃圾廢物由施工方負責清理。
七、工程施工
1、乙方必須嚴格按照屋面維修的正規程序施工，如有違反所造面損失由乙方負責。
2、乙方應遵守施工技術規範，因乙方施工造成人身傷害，設施損壞，由施工方負責。
八、工程質量
1、由乙方提供材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承擔。
2、由乙方原因造成的無法返工的質量事故，一切後果由乙方負責。
3、屋面維修質量保修為壹年。
九、違約責任：
任何一方違反本合同的`條款，所造成的損壞，均由違反方負責賠償給守給方。
十、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，經雙方簽字和蓋章後即生效，具有法律效力。
甲方：乙方：
簽訂合同日期：年 月日
甲方：
乙方：
第一條加工物、數量、報酬、交貨期限
第二條乙方對甲方提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：無
第三條加工物的技術標準、質量要求：按照國家標準或行業標準驗收
第四條乙方對定作物質量負責的期限及條件：自最終驗收合格之日起，保修期一年，如果在質保期內出現故障，乙方負責在收到甲方通知（包括電話、傳真、特快、信件等）兩日內進行調換或修理，由此發生的費用均由乙方承擔。如乙方未按約定期限履行或拒絕履行上述保修義務，則應支付滯納金，日滯納金數額為合同總價款的___ %，兩次修復仍不能解決問題的，甲方有權解除合同，收回合同價款，並由乙方承擔由此而引起的一切損失。
第五條加工物的包裝及運輸費：由乙方承擔，包裝物不回收。
第六條甲方提供技術資料、圖紙的時間、辦公及保密要求：甲方提供的圖紙或樣品、技術資料乙方必須嚴格保密，對由於乙方造成的技術資料、樣品、圖紙等資料的泄密而引起的一切損失由乙方全部承擔。
第七條乙方發現甲方提供的圖紙或樣品、技術要求不合理的，在壹日內向甲方提出書面異議。甲方應在收到書面異議後的壹個工作日內答覆。
第八條甲方不允許第三人完成加工物的主要工作。
第九條加工物的交付方式及地點：乙方按照甲方通知現場維修。
第十條加工物的檢驗標準、方法、費用、地點及期限：檢驗標準：
1、根據第一條、第三條內容進行驗收。並由乙方負責設備安裝、設備調試；並出具驗收合格報告。
2、檢驗地點：甲方現場
3、檢驗期限：___年 __月 ___日。
第十一條報酬的結算方式及期限：每次維修任務完成，雙方對每次維修工程進行驗收確認、核實工作量，每半年結算一次，乙方提供發票，驗收合格支付合同價款90 %，餘款質保期滿無質量問題一次付清。
第十二條甲方在合同簽訂日起無日內交付定金__。（人民幣大寫___）。
第十三條本合同解除的條件：雙方協商。
第十四條違約責任：
①乙方交付的維修物不能正常使用或驗收不合格，甲方有權要求在規定期限內重新維修，乙方承擔返工費用
②在質保期內乙方承擔因加工物質量問題給使用方造成的一切損失。
③乙方必須在約定期限內交貨，否則每拖延一天向甲方支付違約金合同價款1 %。
第十五條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成的，依法向東營市有管轄權的人民法院起訴。
第十六條本合同一式四份，雙方各執二份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十七條其他約定事項：本合同有效期___年 __月 ___日至___年 __月 ___日。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
甲方：（以下簡稱為甲方）
乙方：_________________________________（以下簡稱為乙方）
為了認真貫徹《安全生產法》進一步規範從業人員用工制度，杜絕不符合施工作業身體健康要求，或經濟法制教育、安全訓練、建設工程安全教育、職業道德教育、操作技能教育、不合格者不予錄用。
乙方願意在甲方工地進行維修作業。乙方：進入施工現場必須戴好安全帽、扣好安全帽帶。如遇高空作業，須戴好安全帶。在施工現場發生的安全事故由乙方負責。
維修作業危險性較大，維修單位必須遵章守紀，堅持安全第一，預防為主，建立健全安全生產的責任制度，乙方自願簽署責任書，在以下幾條有責任：
1、在認真接受安全三級教育，明確維修作業生產特點，熟悉安全生產法律、法規、規範、制度上負責任。
2、在遵守維修安全操作規程，提高自我保護能力，不違章作業，服從作業現場安全管理上負有責任。
3、在提高自我保護能力、隨時發現和整改不安全隱患，確保施工作業現場安全，做到“自查、自改、自我完善”上負有責任。
協議雙方的權利和義務：
第一條：甲方的權利和義務
1、施工作業中對乙方的指揮、安排和調動。
2、定時對乙方進行勞動考核，監督乙方保證維修質量，執行作業規範，遵守安全紀律，節約工程材料，保護施工機具及遵守各項規章制度。
3、如乙方沒有攜帶安全帽，安全繩等安全工具時，有義務給乙方提供安全帽、安全帶等安全工具。
4、乙方在作業期間出現不戴安全帽等違規現象，甲方有權利按照相關規定予以處罰並要求停止作業。
5、有下列情況之一者，甲方有權利隨時辭退乙方：
（1）乙方發生聚眾鬧事、偷竊、行兇鬥毆以及各種違法亂紀或觸犯刑法行為。
（2）因乙方施工質量低劣，浪費材料嚴重，損壞公務，多次違反甲方有關規章制度並且教而不改的。
（3）因乙方原有疾病而不宜在甲方工地工作的。
第二條：乙方的權力和義務
1、乙方進入甲方廠區進行維修的人員必須具有相應的從業資質，聽從甲方指揮，接受甲方監督，遵守甲方的所有安全制度，乙方進入甲方廠區進行維修的人員必須具有相應的從業資質。
2、開展安全生產和文明施工，確保施工現場衞生清潔。
3、有權向甲方提出有利於施工管理的安全、質量方面的批評和建議。
4、甲方發給乙方安全帽、安全帶等工具，竣工後，雙方還清，若出現丟失現象，按照物品價格賠償。
5、乙方進入甲方的廠區不管發生什麼事情，均與甲方無關。
本合同一式二份，雙方簽字生效，雙方各一份。本合同有效期自簽訂起至工程量完成止。
日期：日期：
甲方簽字：乙方簽字：
甲方：
****************
乙方：
****************
為了推進我校後勤工作社會化的進程，根據《*********》，就校園物業零星維修由乙方承接，經雙方協商，達成以下協議。
一、託管時間
自*********年*********月*********日至*********年*********月*********日。
二、甲方職責
1．保障全校正常的教學、工作、生活秩序，監管好學校固定資產和設備。
2．計劃和審定大型設備維修項目。
3．監督乙方的維修業務，評價維修服務質量。
4．測評乙方目標責任，達不到要求的監督乙方整改，直到達到要求。
5．按期支付託管維修經費。
6．組織審計維修經費的使用管理。
三、甲方對乙方的要求
1．負責學校水電及動力設施（泵房、高低配電、室內外水電線路）的日常管理、保養、維修。
2．負責學校所屬建築物和建築物內的門、窗、桌椅、牀的'日常維修和基礎設施（窨井、下水道、化糞池等）的日常管理和零星維修。
3．負責學校通訊設備的維修。
4．經常主動巡迴檢查，及時維修，確保校內設備完好正常運轉，並儘可能節約成本，提高物品利用率。
四、乙方承諾
1．保障全校正常的教學、工作、生活秩序，維護好學校固定資產和設備。
2．管好維修人員，責任明確，業務熟練，工作到位，作風端正，服務態度好。
3．建立健全行之有效的項目業務維護維修細則及其管理規章制度。
4．全權保管好國有資產，嚴防國有資產破壞或流失，維持設備完好率在95％以上。
5．既保障供應，又防止浪費流失，積極做好節水、節電工作，建立責任包乾制和巡迴檢查制度，與獎懲掛鈎。
6．堅持每週一、四上午巡迴上門零星維修服務。
7．合理使用和嚴格管好維修經費，接受甲方的審計。
8．完不成目標要求，接受甲方處理。
五、本協議未盡事宜，由雙方協商解決。
甲方（蓋章）：
************
法定代表人（簽字）：
******
*********年*******月****日
簽訂地點：
****************
乙方（蓋章）：
************
法定代表人（簽字）：
******
*********年*******月****日
簽訂地點：
****************
維修單位：
施工單位：
工程名稱：
簽訂時間：
辦公樓屋面維修協議
發包人（全稱）：
承包人（全稱）：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠 實信用原則，雙方就本建設工程項目協商一致，訂立本合同。
一、工程名稱：辦公樓屋面維修
1、採用材料：PVC防水材料（普通布胎柔性卷材）；一氈一油。
2、貼卷材前必須嚴格將基層塵土、雜物、乘鏟清理乾淨，基層應乾燥、含水至9%以內才能施工。
3、檢查基層是否平整、鬆動、起鼓、有凹凸現象、嚴重粗糙必須處理平整。
4、複雜部門的處理：陰陽角應抹成弧形，對管道根部、排水口等特殊部位應增設附加層，施工時要細心認真。
5、卷材連接部位要粘牢壓實，不得有空鼓，皺摺，達接寬度不小於8-10cm。
6、卷材與卷材連接的外露邊緣應用粘結劑封邊要均勻、連接、封滿，封邊寬度不小於2cm。粘結劑應均勻刮塗在板面上，其厚度不小於1.5-2.5cm左右。
7、工程單價：1、普做按元/m2。
二、工程驗收程序：工程竣工檢評驗收，按合同要求條款施工，工程完工後，由單位三人以上與施工方共同現場檢查驗收合格認可簽字。
三、工程保修責任：工程保修期為三年。
四、工程有關説明：施工方必須保質保量按期完工；施工中要注意人員和財產的安全，凡出現的各種安全事故概由施工方自行負責解決，甲方不承擔任何責任。
五、乙方負責繳納各種税費。
六、違約責任：本合同經甲乙雙方簽字後生效，任何一方不得隨意更改合同內容，違約。如因違約產生的經濟損失由違約方負責經濟賠償。
七、本合同一式二份。（甲乙雙方各一份）
甲方簽字：（蓋章）乙方簽字：（蓋章）
年月日 年月日
合同編號：_________________
委託人（甲方）：_________________
承攬人（乙方）：_________________
簽訂日期： 年 月 日
甲方：_________________中國石油天然氣股份有限公司銷售分公司住所地：_________________
法定代表人（負責人）：_________________
乙方：_________________住所地：_________________法定代表人（負責人）：_________________企業資質等級：_________________根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規規定，本着平等互利的原則，經雙方協商一致，訂立本合同。
一、檢維修項目概況
1、檢維修項目名稱：_________________
2、合同簽訂依據：_________________
3、檢維修項目地點：________________
4、檢維修項目範圍：序號單位工程名稱、工程內容、工程概算(元)、開工日期、竣工日期、備註
5、設計單位：________________
二、檢維修項目工期及負責人。
1本項目開工日期為________________年________________月________________日，竣工日期為________________年________________月________________日，合同工期為________________天。
2發生以下情形之一，經甲方書面同意，可相應順延工期：_________________.
（1）、甲方未能按照合同約定提供圖紙及開工條件；。
（2）、設計變更和工作量增加；
（3）、非因乙方原因停水、停電、停氣造成一週內停工累計超過小時；。
（4）、不可抗力；
（5）、甲方同意工期順延的其他情況。
三、本合同生效後，甲方委派為現場施工代表，乙方委派為項目負責人，為技術負責人。施工圖紙及其他資料。
1、甲方於___________年___________月___________日前向乙方提供施工圖份，其它項目資料份。。
2、乙方根據施工圖和有關項目計劃內容編制施工項目預算、施工圖預算。乙方在接到施工圖和項目計劃後天內編制完施工項目預算交甲方審查。合同價款及支付。
（1)、本檢維修項目合同價款是通過方式，確（暫）定為：_________________(小寫）元（大寫）元。
（2）、合同價款確定依據：_________________.
3、關於定額和有關規定：_________________.
四、關於費用計取：_________________
1、合同價款的支付乙方開户銀行：_________________賬號：_________________雙方職責。
五、甲方職責。
1、提供具備施工條件的施工場地
2、開工前，接通施工現場水源、電源、熱源和通訊線路以及運輸道路，拆除現場內的障礙物。
3、組織有關單位對施工圖、施工圖預算等技術資料進行審定，並按合同規定的時間和份數交給乙方。
4、派駐現場施工代表，負責對項目進度、質量進行監督，檢查隱蔽工程，負責辦理現場
六、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。自簽訂之日起生效。
委託人（甲方）：_________________
承攬人（乙方）：_________________
簽訂日期： 年 月 日
蒙田範文網