採購方： (以下簡稱甲方)
供應方：(以下簡稱乙方)
甲乙雙方經友好協商，在互利互惠的原則下，根據《中華人民共和國合同法》等規定訂立以下買賣合同，雙方應共同遵守：
第一條、標準物名稱、規格、數量及規格
1、本合同總價款： (￥89250.00 ) ，最終結算金額按實際結算面積_合同單價結算(不足1㎡的`
第二條、結算方式、付款時間及其他要求
1、合同簽訂之後一天內預付合同總金額元整，餘款待該批次工程完工15天甲方驗收合格後一次性付清。
第三條、質量保證及售後服務承諾
1、本合同產品的質量保證期為一年，電動系列產品保質期三年，從交貨驗收之日起計算。
2、具體規格質量按乙方提交的樣品驗收，貨物驗收按國家技術質量標準和行業標準。
3、質量實行三包，隨喊隨到，問題隨時解決。
第四條、送貨地點及期限
1、送貨地點：
2、到貨期限：
第五條、驗收
1、乙方在安裝調試後，合同雙方共同派人對其進行驗收。
2、驗收手續應在一日內完成，如因甲方原因未能按期進行驗收，在窗簾安裝完成10日後自動視為驗收合格。
3、以下情況導致工期順延，乙方不承擔責任：
1)、現場不符合安裝條件。
2)、停電及不可抗力的原因，影響安裝進度。
第六條、解決糾紛的方式：
若在本合同履行過程中發生糾紛，雙方應友好協商解決，協商不成時，可向法院起訴。
第七條、其它
1、本合同未盡事宜，雙方可簽訂書面補充協議。
第八條、本合同經雙方簽字蓋章生效。本合同一式 二 份，甲方執 一 份，乙方執 一份
第九條、特殊條款：
本合同如有未言明事項，一律按《中華人民共和國合同法》規定執行。
甲方： 乙方：
委託代理人： 委託代理人：
日 期： 日 期：
賣方：(乙方)
買方：(甲方)
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在互利互惠、平等自願的基礎上，經友好協商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。
一、增加項目總價
合同增加項目為坐墊60張; 窗簾6個; 台裙1張總價為人民幣大寫 元整(小寫￥ 元 ) 。(不含税收，如需開發票另加6%税收) 注：該單價、總價，如未作特別説明，均已包含了材料費、製作費、安裝費、運輸費。
二、付款日期及結算方式
安裝完工之日即結算增加工程款人民幣大寫 元整(小寫￥ 元 ) ，以下兩種方式由甲方自願選擇：(1)當面交付現金;
(2)通過銀行轉帳。
三、交貨方式、期限
1、乙方自行送貨安裝。
2、交貨工期為10日 。
3、交貨、安裝地點：__________________________________
四、違約責任
(1)違約責任
1、乙方未按合同訂購的窗簾型號、製作比例應向甲方償總價值____%的違約金。
2、乙方未按合同規定期限交售，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。
3、甲方拒收乙方按合同交售的窗簾 坐墊 枱布 應賠償乙方的運輸費用，並向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。
4、甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價值____%的違約金。
五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。 六、本合同執行中如發生爭議，由雙方協商解決，如協商不成，可由人民法院判決。
七、本合同於____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執一份，經甲乙雙方簽字後生效。
八、其他約定 本合同的未盡事宜，雙方另定補充協議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應。
補充條款
甲方： 乙方：
傳真： 傳真：
電話： 電話：
甲方：江西建工第二建築有限責任公司（蓋章）
乙方：東莞市超諾詩韻家居飾品有限公司（蓋章）
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規，就甲方向乙方定購窗簾產品事宜，經雙方充分協商，特訂立本合同，雙方共同遵守。
第一條技術交底，資料提供及甲、乙雙方協作。
1、在本合同簽訂的同時，甲方應向乙方提供窗簾工程的平面圖及要求，並向乙方技術人員進行交底、指導。
2、乙方在依照甲方要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應及時通知甲方；甲方應當在接到通知後及時作出答覆，並提出修改意見。
3、工作期間，甲方經常派人前往工地，對乙方所提供產品工藝、質量等進行及時監督及指導，視作初驗。
4、乙方派技術人員到施工現場測量，以避免其規格有誤。
第二條交貨（完工）時間及地點
1、施工期限為
2、交貨地點：
第三條 驗收標準及方法
1、乙方負責將產品安裝到位後，（拾伍）日內由甲乙雙方各派代表，對產品數量、質量等進行驗收。
2、驗收按照合同規定的質量要求，封存樣品或成品樣板作為標準。
3、甲乙雙方如在對產品的質量檢驗過程中發生爭議，以法定質量檢測機構提供的證明為準。
第四條 付款及結算方式
1、單價明細如下表：
2、施工結束，甲方驗收合格以後，以現金支付乙方總貨款，剩餘等甲方被使用方驗收合格後支付。
第五條 違約責任
甲方違約責任：暫無
乙方違約責任：
1、乙方未按合同規定的質量交付定作物，若甲方同意採用，應按質論價酌減價款，甲方不同意採用，乙方應負責修整及調換。
2、乙方同時將承擔逾期交付的責任；經過修整和調換，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方負責。
第六條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使作物或原材料損毀、滅失的，乙方在取得合法證明後，可免於承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失。在甲方延遲接受或無故拒收期間內發生的，甲方應當承擔責任。 第七條 糾紛的'處理
在合同履行過程中，甲、乙雙方如有異議或糾紛時，由甲、乙雙方協商解決；協商不能解決的，任何一方可向工程所在的人民法院提起訴訟。
第八條 其他
1、本合同壹式
2、本合同未盡事宜，雙方協商解決，作為補充協議。補充協議與本合同有同等法律效力；若有牴觸，以本合同為準。
甲方：江西建工第二建築有限責任公司
乙方：東莞市超諾詩韻家居飾品有限公司
甲方代表（簽字）：乙方代表（簽字）：
日期： 日期：
聯繫電話： 聯繫電話：
甲 方：
地 址：
乙 方：
地 址：
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》，本着平等互利的原則，經友好協商，就窗簾購銷事宜達成共識，簽訂本合同。
名 稱 數 量 單 價 總 計
共計金額：
一、付款方式：
乙方安裝完畢，甲方驗收合格後，乙方需提供正式發票，甲方一次性付清。
二、乙方責任：
窗簾的類型、規格、顏色、材質、按甲方要求的樣板進行生產，安裝。於_______ 年__月__日前安裝完畢。
三、甲方責任：
1、甲方須準時向乙方支付貨款。
2、甲方訂購後中途不得更改，如甲方中途更改，由此引起的損失由甲方增加等值經費與乙方。
3、乙方於約定時間安裝完畢， 甲方於七個工作日內進行驗收，未提出異議或逾期驗收，均視為驗收合格。
四、違約責任：
1、乙方若因自身原因而延誤交付安裝，每超過一天，須按合同總額2%日向甲方支付違約金。
2、甲方未按時支付貨款，每超過一天，必須按合同總額2%日向乙方支付違約金。
五、質量保證及售後服務：
乙方提供窗簾部分半年免費保修，配件部分提供一年免費保修（人為損壞除外）
六、補充條款：
1。 窗簾高度實際：2。75米，超過2。75米的高度接高度接多少算多少。
七、本合同一式兩份，雙方各執一份，如有未盡事宜，雙方協商解決。
甲 方： 乙 方：
簽約代表： 簽約代表：
電 話： 電 話：
日 期： 日 期：
公對公轉帳帳户和帳號：
公司名稱：
開户銀行：
帳號：
甲方：會寧縣國税局 （以下簡稱甲方）
乙方：王紅梅（會寧縣小平窗簾店）（以下簡稱乙方）
依據《中華人民檢和國合同法》及其他相關法律、法規規定，甲、乙雙方在平等、自願、誠實守信、協商一致的基礎上，達成如下協議：
第一條 銷售清單及價格35669.30元（大寫人民幣：叁萬伍仟陸佰陸拾玖元叁角整）（詳見附件）。
第二條 付款方式及期限：交貨驗收合格後，分兩次付清。
第三條 售後承諾：保證質量、類型與指標規定完全一致；
第四條 違約責任：若任何一方違約，違約方應支付對方合同總額每日5‰的違約金。
第五條 解決爭議：合同未盡事宜，甲、乙雙方協商解決，協商不成可由提出異議一方向人民法院提起民事訴訟。
第六條 合同效力：本合同自簽字、蓋章之日起生效。在合同履行期間，甲、乙雙方均不得隨意變更或解除合同。本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，自雙方簽字之日起生效。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
代表人簽字： 代表人簽字：
聯繫電話： 聯繫電話：
年月日 年月日
蒙田範文網