甲方:(發包方)________
乙方:(承包方)________
附:身份證複印件電話號碼
本着互相信任的原則,就甲方的工程達成以下協議。
第一條工程概況
裝修施工地點:___________________________________________
2、工期:_______年___月___日至_______年___月___日
本項工程預計費用元人民幣。
第二條材料供應的約定
甲方提供的材料
乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,並註明所需要材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。甲方負責採購供應的材料應符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,甲乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料有質量問題或規格差異,應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現場後,由乙方負責保管,由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、甲方採購供應的裝飾材料,均應用於本合同規定的裝飾裝修,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等),安全帽、安全帶等,要保證安全性、良好使用性,乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
第三條關於工程質量及驗收的約定
乙方的工程質量應當符合國家的相關質量標準。
2、工程竣工:乙方應提前兩天通知甲方驗收,甲方在接到通知3日內組織驗收,並辦理驗收手續。
第四條有關安全生產和防火等的現場管理約定:
嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環境污染。處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住户的關係。
2、未經甲方同意及有關部門批准,施工中不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。
工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
保證裝飾裝修現場的整潔,竣工前做好衞生清掃和處理工作。
負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作,每日至少清潔一次。
乙方如因施工原因需居住在現場,日常用水、用電等必須注意安全,工地發生工傷由乙方負責。
7、。乙方應做好施工材料保管工作,禁止閒雜人等進入現場。
8、。未經甲方許可,乙方不得攜帶任何甲方供應的裝修材料出門,若發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。
第五條關於工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定:
工程款付款方式:
布管驗收合格後支付工錢的%,水電完工後支付%,整體竣工驗收合格後支付%
2、乙方承包內容:(可以選擇)
1)水電開槽、佈線、穿線、埋槽
2)有水電施工過程的垃圾清運(每天現場整理裝袋)
3)水電施工的穿牆、打孔、切割
4)開關面板安裝
5)小五金、馬桶、的安裝
6、)後期燈具的安裝
工程結算方式:
按實結算:總價結算:元/平米(套內面積)
第六條違約責任:
甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付的違約金。
2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付的違約金。
第七條糾紛處理方式:
雙方如對合同執行發生爭議,應通過友好協商解決,如協商無效的,提交合同簽訂地四川省瀘州市龍馬潭區人民法院(機關)訴訟解決。
守約方為維護自己的權益,向人民法院訴訟,所花費的律師費、誤工費、交通費,都由違約方承擔。
第八條合同的變更和解除:
合同經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協議。合同簽訂後施工前,一方如要終止合同,應以書面形式提出,並按合同總價款10%支付違約金,並辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,解除本合同。
第九條。其它約定:
因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤,經雙方確認後可以順延。
2、保修期內由於乙方的施工和產品造成的質量問題由乙方免費維修,在接到甲方通知後48、小時內必須到達現場。由於甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題,甲方按實際發生費用支付乙方維修費用。
第十條附則
(一)本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效。
(二)乙方在本合同簽訂後工程不得轉包。
(三)本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五)水電工程保修年,超過保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
(六)合同簽訂地:龍馬潭區王氏大酒店
特別條款:雙方明確知曉本合同為承攬合同,甲方不承擔乙方以及乙方人員的工資、人身傷害賠償、財物受損賠償等任何法律責任。
甲方簽字(蓋章):________
乙方簽字(蓋章):________
________年________月________日
注:每頁簽名、蓋章
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》及有關規定,結合本工程的具體情況,經雙方協商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條 工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程範圍和內容:
第二條 工程期限
1、本工程合同安裝總工期為
2、本工程開工日期以構件進場時間為準。
第三條 工程合同總價
總建築面積為平方米,價格為/平方米,總價格為 元(大寫 )如有變更,以實際面積結算。
第四條 材料、設備供應
1、本工程安裝所需吊車設備,焊割材料由承包自備;工程所需的鋼結構及其它材料由發包方負責,甲方保障材料準時到場,不能拖延。
第五條 工程質量和檢查驗收
承包方必須嚴格按施工圖紙、説明文件和國家頒發的有關規範、規程進行施工,並接受發包方現場監理工程師監督檢查。保證安裝質量,如果發包方發現安裝質量問題,屬於承包方責任的工作質量問題,負責無償修理。
第六條 工程價款的支付與結算
1、本合同簽訂後,承包方進場安裝主鋼結構時,發包方支付合同總價的 %的預付款,結構安裝完畢,發包方支付 %的進度款,彩板安裝完畢,發包方支付 %的進度款。
2、乙方整個工程安裝完後,經甲方驗收合格,工程辦完交工驗收並辦理工程結算後 天內,所有餘款全額支付完畢。
第七條 爭議的解決方式
合同執行過程中如發生爭議,雙方應及時協商解決。協商不成時,如雙方屬於同一部門的,由上級主管部門調解,調解不成,或雙方不屬於同一個部門的,任何一方均可向工商局經濟合同仲裁委員會申請仲裁,也可直接向人民法院起訴。
第八條 附則
其他本合同未言明事項,一律按《中華人民共和國經濟合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》規定執行。
本合同經雙方簽字蓋章後生效,至合同工程竣工交驗,結清工程尾款,保修期滿後自然失效。
本合同正式本 份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
訂立合同雙方:
建設單位:大慶市讓胡路區欣亞航設計室(以下簡稱發包方)
施工單位: (以下簡稱承包方)
雙方經充分協商,達成如下協議:
第一條:工程名稱:大慶高新技術產業開發區太陽能組件安裝工程
第二條:工程地點:黑龍江省大慶市
第三條:太陽能板數量:
第四條:安裝費用及付款方法:安裝費為10元/塊,共計: 元
乙方安裝50%,甲方付給乙方工程款總額的40%款項。乙方全部完工經驗收合格後,甲方在三日內將工程款餘額全部付清。
第五條:工程期限(20xx年8月22日------20xx年9月3日)
第六條:工程質量標準:以甲乙雙方共同看過的樣品為標準
第七條:承包形式及材料設備供應:甲方負責將所有材料設備運至施工地點,指定房頂,乙方負責房頂的二次搬運.
第八條:發包方義務:
1.甲方給乙方施工圖一式1份.
2.按協議分工,甲方辦好材料供應並交乙方籤認。
3.負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作,負責監督工程質量。
4.按協議負責按期撥款。
5.負責乙方人員的伙食費用。指定食堂。
第九條:承包方義務
1.按協議分工負責材料保管。
2.施工組織和施工人員形象。
3.按施工圖負責組織施工,按期竣工。
4.負責安裝太陽能板的支架,太陽能板,太陽能板連接電纜至迴流箱。並有義務協助電工進行電線連接工作。
5.保證施工質量,嚴格按照國家施工驗收規範進行。
6.負責施工過程中及竣工後的現場清理工作。
第十條:違約責任及獎勵條款
如乙方未能按照合同約定如期完工,每日罰款人民幣3000元,如提前完工,甲方獎勵乙方3000元。
第十一條:安全施工
施工期間,乙方必須按安全生產的相關規定執行,防止質量事故、安全事故或火災事故的發生。由於乙方原因,導致任何事故,由乙方承擔全部責任和損失,與甲方無關。
第十二條:本合同正本2份,承包方、發包方各一份,
第十四條:附表及其他具有合同效力的文件。
發包方:(蓋章) 承包方:(蓋章)
法定代表人:_____ 法定代表人:______
身份證號: 身份證號:
地 址:________ 地 址:_________
開户銀行:______ 開户銀行:_______
帳 號:________ 帳 號:_________
簽約日期:____年__月__日
定作方:
承攬方: 身份證號碼:
聯繫電話:
關於承攬方按照定作方的要求完成器械安裝,定作方支付報酬事宜,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 雙方主體情況:定作方是銷售潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室櫃、掛件龍頭等器械的個體户(或公司),承攬方承諾自己具有國家強制規定的安裝器械的相應資質。
第二條 承攬標的:潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室櫃、掛件龍頭等器械的運輸、安裝、維修等。
第三條 承攬方式:定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室櫃、掛件龍頭等器械,承攬方在定作方指定的地方接收器械後,於定作方指定的期限內將器械運輸並安裝到指定的地方,經驗收合格後支付相應的報酬。
第四條 承攬選擇:定作方在完成器械銷售後,將電話通知承攬方需要完成的安裝任務,若承攬方答覆不能完成安裝任務時,定作方可另行通知第三方完成安裝任務。
第五條 安裝、交通工具:安裝過程中所需的安裝工具、運輸器械過程中所需的交通工具由承攬方提供,且承攬方應保證運輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質。
第六條 承攬方在安裝過程中應嚴格按照器械的説明書進行合理的安裝,不能對器械以及定作方客户(即器械購買方)的其它物件產生損壞,若有損壞應按市場價進行賠償。
第七條 承攬方在安裝過程中發現器械有質量問題的,應當在發現之時起24小時內向定作方更換同等型號的器械;如未及時更換,定作方有權不支付報酬,承攬方還應賠償給定作方造成的損失。
第八條 驗收標準:承攬方應按照器械的説明書合理地進行安裝,並以通過定作方客户的驗收合格為準。
第九條 報酬組成及標準:具體由運輸費、安裝工具費、勞動報酬、適當利潤等部分組織。報酬標準結合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點遠近、安裝期限等因素,雙方另行協商。
第十條 報酬結算:承攬方完成安裝並通過驗收合格後,即可向定作方結算相應的報酬。
第十一條其它約定:
1、本合同為繼續性合同,適用於承攬方按照定作方的要求完成安裝任務;不適用於承攬方按照定作方客户的要求完成安裝任務。
2、承攬方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的,定作方不承擔賠償責任。雙方確認:定作方對承攬方的定作、指示或者選任均無過失。
3、承攬方應當以自己的設備、技術和勞力,完成安裝任務,未經定作方同意,不得將安裝安裝任務交由第三人完成。
4、承攬方得以定作方未支付報酬為由,對定作方的器械進行留置。
5、合同在履行過程中發生爭議時,雙方應協商解決,協商不成時,任何一方均可向成都市成華區人民法院訴訟解決。
6、本合同一式兩份,定作方、承攬方各一份,自雙方簽字(蓋章)後生效。
定作方(簽字或蓋章):
承攬方(簽字摁印):
簽訂日期: 年 月 日
甲方: 法人代表:
乙方: 法人代表:
甲乙雙方經友好協商,本着互利互惠的原則,依據《中華人民共和國合同法》以及相關國家法律、法規,就 花池護欄 工程製作安裝達成如下協議:
一、工程範圍和工作內容
1、工程名稱:
2、工程範圍: 工程護欄的製作安裝施工。
3、工作內容:乙方按甲方提供的護欄設計、安裝要求,完成材料的存放、保管、安裝、清理、驗收等工作內容。
二、合同工期
本工程項目工期為 12 日。自 20xx 年 3 月 25 日至 20xx 年 4 月 日。
三、工程價款及付款方式
(一)工程價款
以上工程造價共計:4800元 大寫:肆仟捌佰元整
(二)結算方式
工程完工驗收合格後按實際決算付款(附工程決算書)。
四、施工期間的安全由乙方負全責,乙方要採取措施保證人員安全,在施工過程中,存放、保管好材料,防止學生在施工現場玩耍出現安全事故。並保證工程質量合格。保質期三年,保質期內因質量出現問題乙方須免費維修或更換。
五、施工要求:
護欄高度65㎝;立柱為5×5方鋼,2m一個,底部加預埋件,水泥澆築;其餘部分為3×3方管,欄杆頂部為25扁鐵加工成圓弧裝飾;防鏽漆刷底,黑漆罩面。
六、本協議一式兩份,雙方各執一份,未盡事宜雙方協商解決,解決不成,經法律途徑解決。
甲方:(簽章) 乙方:(簽章)
負責人: 負責人:
代理人:
年 月 日
建設單位:_________(以下簡稱發包方)
施工單位:_________(以下簡稱承包方)
雙方經充分協商,達成如下協議:
第一條:工程名稱:
第二條:工程地點:
第三條:建築面積:
第四條:工程價款及付款方法:
第五條:工程期限(開工、竣工時間)
第六條:工程質量標準
第七條:承包形式及材料設備供應
第八條:發包方義務:
1.開工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,並做到“三通一平”;辦好施工許可證。(甲方可委託乙方做“三通一平”工作,另行簽訂協議執行)
2.按協議分工,開工前___天甲方辦好材料供應並交乙方籤認。
3.負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作,負責監督工程質量。
4.按協議負責按期撥款。
5.……
第九條:承包方義務
乙方負責:
1.按協議分工負責材料供應。
2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負責組織施工,按期竣工。
4.竣工後,5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質量,嚴格按照國家施工驗收規範進行。
6.……
第十條:違約責任及獎勵條款
第十一條:其他協助條款。
第十二條:本合同正本___份,承包方、發包方各一份,報送_____、______各一份。
第十三條:合同有效期及合同爭議解決。
第十四條:附表及其他具有合同效力的文件。
發包方: (蓋章)
承包方: (蓋章)
法定代表人:_____
法定代表人:______
地址:________
地址:_________
開户銀行:______
開户銀行:_______
帳號:________
帳號:_________
簽約日期:____年__月__日
甲方:
乙方:
甲方因生產經營需要,在平等自願的基礎上,與乙方經友好協商達成如下協議:
一、合同期內,甲方根據本合同的約定將空調安裝維修等售後服務工作交由乙方完成。
二、合同期自 年 月日至 年 月日止。甲方可根據乙方履行本合同的情況,決定合同期滿是否續簽。
三、甲方的責任和義務:
1. 甲方委託乙方安裝甲方指定的空調品牌有
2. 甲方委託乙方安裝的具體品牌、時間、數量,甲方根據銷售情況和乙方安裝能力確定。乙方確保安裝能力最低為每日 台。
3. 甲方有權隨時對乙方的安裝技術質量和服務質量進行監督檢查。
4. 甲方所售空調必須在貨到用户家後及時通知乙方上門服務(支架由 方承擔)。
四、乙方的責任和義務:
1. 合同時,需向甲方出示企業法人執照,法人身份證明,空調安裝資質等材料,並提供安裝工的身份證,上崗證複印件等材料。
2. 乙方必須安排技術合格及其他方面適合安裝空調的人員來履行本合同,必須嚴格執行國家《空調機安裝技術規範》,各類空調牌的《安全操作規範條例》,以及甲方的《安維人員上門服務規範》,以及其他相關規定,保證安裝的技術和服務質量、維護甲方的企業形象和信譽。
3. 乙方必須對其安裝工履行本合同的所有行為負責。乙方工人如造成甲方、用户及其他人員的經濟和其他損失,須由乙方自行承擔。
4. 乙方原則上只在市區區域進行安裝,若超出區域安裝的相關費用(交通費)由甲方承擔。
5. 乙方在安裝過程中可能出現的退換機事宜由甲方負責協調解決,因安裝出現的質量問題除外。
6. 乙方工人在安裝過程中,必須注意安全問題,如工人發生人身安全問題,由乙方自行承擔。
五、費用結算(有安裝卡結算):
1. 必須在次月5日前向甲方核對上月所發生的空調安裝承包費的明細,並在隔月10日前結清所有費用,甲方不得直接向廠家結算安裝費,所有空調安裝卡的結算必須由乙方和各工廠進行。
2. 乙方向甲方上繳的安裝承包費標準:(除卓圩、三樹、雙莊、井頭以外的鄉鎮)掛機元/台 2p櫃機/台3p櫃機/台 5p櫃機元/台
3.下鄉安裝空調交通費按10元/台由甲方支付給乙方。
六、違約責任:
1.乙方當天如未能完成甲方安排或乙方確認的安裝量,乙方按未完成空調安裝卡結算費用的5倍數額向甲方支付違約金。
2.乙方如服務不規範面引起的用户投訴,經甲方查證屬實,乙方按每起50元的標準向甲方支付違約金。
3.甲方在合同期內,所售空調不得再向其他單位或個人承包,如被乙方發現,甲方須向乙方支付100元/台的違約金。
七、甲乙雙方協商解決履行本合同的所有事宜。
八、本協議一式兩份,自雙方簽字蓋章後生效。
甲方:(公章) 乙方:(公章) 代表人: 代表人:
電話:電話:
日期:日期: